不锈钢楼梯扶手施工合同.docx

不锈钢楼梯扶手施工合同.docx

《不锈钢楼梯扶手施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《不锈钢楼梯扶手施工合同.docx（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

不锈钢楼梯扶手施工合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除

不锈钢楼梯扶手施工合同

　　篇一：

楼梯栏杆施工合同范本

　　某某防护栏杆施工合同

　　发包人（全称）：

甲方（以下简称甲方）承包人（全称）：

乙方（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就某某工程的铁艺栏杆及不锈钢栏杆施工事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

　　1、工程名称：

某某防护栏杆工程2、工程地点：

　　3、工程范围:

某某工程的楼梯铁艺栏杆、屋面铁艺栏杆、楼层不锈钢防护栏杆等的加工制作与安装。

第二条栏杆工程量、单价及合同总造价

　　1、各栋号栏杆工程量、综合单价及合同总造价详见汇总表。

　　某某栏杆工程量汇总表

　　注：

（1）上表中综合单价为固定全费用综合单价。

竣工后按固定综合单价和实际发生的工程量结算。

综合单价包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、措施费（含安全、质量、文明施工等措施费）、配合、场内运输费、垂直运输、检验检测、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。

（2）室内楼梯栏杆顶层平直段的高度≮1050㎜；表中各种规格型号的栏杆根据现场情况经双方协商可做适当调整。

　　（3）各种栏杆的式样、材质以双方确认的图纸及制作工艺为准。

（4）屋面钢梯等零星构件如需乙方制作安装，双方定价办理签证。

2、本工程合同总造价约1183881元，人民币大写：

壹佰壹拾捌万叁仟捌佰捌拾壹元整。

竣工结算工程量以现场甲方、乙方及监理三方的实测长度签证为准。

　　第三条工程工期：

开工日期以现场具备施工条件监理公司签发的开工令为准，施工绝对工期45日历天。

第四条工程质量标准和工程验收

　　1、工程质量标准：

工程竣工验收时达合格标准。

　　2、工程质量要求及工程验收

（1）乙方必须按照双方确定的铁艺栏杆和不锈钢栏杆设计图中的材料规格与式样、甲方的现场交底、甲乙双方认可的样品及《烟台市住宅工程质量通病防治办法》有关规定进行制作与安装。

（2）本工程铁艺栏杆及不锈钢栏杆完工后，在乙方自检合格前提下，由甲方、乙方、总承包方及监理方共同按现行国家相关标准进行施工质量验收。

第五条甲方责任

　　1、甲方负责对现场的施工部位与栏杆的具体要求进行交底。

2、委托新世纪监理公司对施工单位的加工制作与安装质量进行监督。

　　3、协助乙方，解决进场后临设、施工用水、用电等相关事宜，费用由乙方承担。

　　4、按合同约定条款，向乙方支付工程款和进度款（在付款中扣除乙方发生的水电费）。

　　5、工程完工经验收合格后，组织甲方、乙方及监理方办理现场工程量签证，并及时为乙方办理工程结算签证。

第六条乙方责任

　　1、乙方必须委派一名现场负责人。

全面负责施工现场的安全、技术质量和工程进度。

　　2、乙方必须严格按国家现行标准及相关施工验收规范，完成本工程铁艺栏杆及不锈钢栏杆的加工制作与安装，工程完工后，按要求向总包单位提供各种栏杆的相关技术资料。

　　3、乙方必须保证栏杆的各种节点的内在与观感质量符合图集与标准要求。

负责收集各种材料的合格证件。

　　4、乙方应保证按合同约定的工期完成合同约定的工程内容。

5、施工过程中，乙方应采取相应措施对已完工程进行必要的保护，

　　以免对已完工程造成破坏，凡造成破坏的必须修复如新。

否则乙方将承担相应的赔偿责任。

　　6、乙方承担施工过程中自身原因造成的一切安全事故的责任。

第七条工程价款支付

　　1、本工程合同签订后，甲方支付工程合同总造价35%的款项，作为乙方的备料款，此备料款已包含按主管部门规定列支的安全文明施工措施费。

　　2、余款，除按工程结算总造价5%预留质量保证金外，全部用于购买本工程商品房。

质保金在质保期满后15日内无息返还。

商品房的具体楼层、房号届时双方商定，销售价格以本合同工程验收合格后，甲乙双方最终签订商品房买卖合同或顶房协议时的市场销售价为准。

第八条工程质量保修

　　本工程保修期为两年，在保修期间出现施工与材料质量问题时，乙方保证随叫随到，按时无偿进行维修。

第九条其它条款

　　1、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成，可向发包人住所地有管辖权的人民法院起拆。

　　2、本合同一式陆份，双方签字盖章后生效，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

　　3、本合同其它未尽事宜双方另行协商解决。

　　甲方：

（签章）乙方：

（签章）法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

签订日期：

签订日期：

　　篇二：

不锈钢楼梯扶手制作安装合同

　　不锈钢栏杆、扶手制作安装合同

　　甲方（建设单位）：

_______________________

　　乙方（施工单位）：

_______________________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程内容：

________________________________________________；

　　2、工程承包方式：

乙方三包（包材料、包制作、包安装），材料选用：

面管______厂标_____厚、立柱______厚______；

　　3、工程造价：

_____元/米，施工面积约____单元______米，约合人民币_______万元（以实际竣工验收数量为准）；

　　4、付款方式：

合同签订生效后，甲方预付____%的材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到___%后，拨付安装工程总价款的___%，工程安装完毕验收后，余款一次性付清。

　　二、合同工期：

从拨款之日起____月内完工。

如有客观原因引起的延（:

不锈钢楼梯扶手施工合同）期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。

　　三、甲方责任：

1、如期办理拨款结算；2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查。

解决在施工中应由甲方解决的问题。

　　四、乙方责任：

1、保证质量，保证工程如期竣工。

保修期为___个月，出现质量问题，保修保换，人为造成损坏的由甲方承担维修费用；2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；3、指派专人为乙方工地代表，负责现场的管理与联系工作，参加工程验收；

　　五、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向户籍所在地法院起诉。

　　六、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

　　甲方（签字盖章）：

乙方（签字盖章）：

　　________年____月____日

　　篇三：

不锈钢栏杆施工合同书

　　不锈钢扶手、栏杆

　　施工合同书

　　发包方：

　　承包方：

　　年月日

　　空调室外机搁板铝合金栏杆施工合同

　　发包方：

（以下简称甲方）

　　承包方：

（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就楼不锈钢楼梯扶手、栏杆工程施工事项，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、扶手、栏杆施工工程

　　4、合同工期：

本工程施总日历天数为：

天。

　　开工日期：

　　完工日期：

　　二、工程量：

　　不锈钢楼梯扶手、栏杆的数量、单价

　　说明:

　　1、结算按实际工程量为准。

　　2、材料、制作要求

（1）不锈钢型材品牌为“”。

（2）不锈钢规格、型号及厚度制作尺寸按图纸；

　　三、工程价款结算

　　1、本工程合同价款暂定为人民币2、本工程价款结算采用固定综合单价包干（单价见第二条），包含但不限于：

人工费、材料费、机械费、包装运输费、制作安装费、调试费、水电费、检测试验费、成品保护费、维修费、保险费、验收备案费、利润、税金、风险等全部费用。

　　3、施工所用设备及辅材由乙方自行解决。

　　4、工程竣工验收合格后，甲方自收到乙方报送竣工结算报告及结算资料后一周内，核实确认工程结算款。

　　四、工程款支付方式

　　1、本工程没有预付款。

　　2、安装数量达到总数的50%，甲方付至合同总价款的40%。

　　3、完成合同约定的全部工作内容，待工程竣工验收合格、工程结算、提供出厂合格证及检测报告单，甲方付至工程结算款的95%。

　　4、工程结算款的5%作为质保金（质保金留置期间无利息）。

　　5、乙方需凭有效发票领取工程款；在甲方付款至工程结算款的95%时，乙方须提供包括5%质保金的发票；否则，甲方有权拒付工程款。

　　五、质量要求及质保期

　　1、本工程质量验收标准为合格。

　　2、执行标准：

国家标准gb/T5237-2000、国家规范《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-20XX、《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50210-20XX。

　　3、乙方应提供《产品质量保证书》。

　　4、安装中的拉钉、螺丝等小配件应为真正优秀不锈材料。

　　5、严格按规范施工，确保工程施工质量；保证工程验收通过。

　　6、质保期为壹年，工程竣验收通过之日起算。

无任何质量问题的情况下，甲方于质保期满后7个工作日内一次性退还乙方，质保金留置期间均为无利息。

　　六、验收标准、方法及提出异议期

　　1、依照本合同第五条标准验收。

　　2、工程全部完工后由甲方组织验收。

　　3、甲方、监理方在验收时，如发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不符合约定，应妥善保管，并在7天内向乙方提出书面异议；乙方应在7天内负责返修至合格，返修时间在计算在工期内，乙方承担由此造成的损失。

　　4、乙方需按照甲方土建工程进度要求完成制作、安装，满足甲方总体施工要求。

　　七、双方职责

　　1、甲方职责：

（1）提供施工图纸一套。

（2）负责协调图纸的变更，对图纸中的问题或不明确之处及时解决。

　　（3）提供现场办公及储物间一间，但不承担材料丢失责任。

　　（4）协调为乙方提供正常施工用水、用电方便。

　　（5）协调各分包方、监理方的关系。

　　（6）按合同约定及时支付工程款，办理竣工结算。

　　2、乙方职责

（1）本工程施工前3日内，乙方需提供书面的施工工艺，施工方案给甲方、监理方，由三方会审确认后实施。

三方会审确认后，先做样板区，待甲方认可后，方可成片安装施工。

（2）乙方选择优秀的施工管理人员管理、施工班组施工，并于工程施工前3日内将人员名单报甲方备案。

　　（3）乙方必须服从甲方、监理方现场监督和管理；做好现场安全生产、文明施工，与甲方签订现场安全生产责任书；乙方施工人员在施工期间发生的所有

　　安全、质量事故由乙方负责承担一切损失和责任。

　　（4）施工过程中，乙方应根据现场实际情况仔细核对施工图纸，如与图纸不符或有关节点不明确的，应及时与甲方联系确认。

需变更相关规格、尺寸、设计的，需报甲方书面同意，双方协商变更费用。

　　（5）乙方提供的产品必须是全新的，未经使用，并具有产品合格证、出厂证明、规格型号、质量符合国家规范规定要求，并保证工程所用原材料的质量符合合同约定。

　　（6）材料、成品保护工作由乙方承担，经验收合格，办好交接手续，交项目部统一管理，乙方需无条件配合。

　　八、违约责任

　　1、本工程严禁转包或再行分包，如发现该情况，甲方有权要求乙方停工或终止本施工合同，由此造成的工期或经济损失由乙方承担。

　　2、由于乙方原因，推迟进场施工的，造成的损失由乙方承担；由于甲方原因，未能为乙方提供合适的场地、用水用电的，工期顺延。

　　3、甲方应按本合同约定支付工程款。

未按本合同约定支付时，逾期30个工作日以内，甲方按银行同期货款利率向乙方支付违约金；如因甲方原因逾期30个工作日以上未支付时，甲方向乙方支付本合同总价款的1%作为违约金。

　　4、乙方未按本合同约定工期完成工程施工，逾期竣工10天以内，每延期一天乙方向甲方支付违约金500元；逾期竣工10天以上，每延期一天乙方向甲方支付违约金1000元。

　　5、乙方需严格按照合同要求材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，将处以合同总价款10%的违约金，并无条件更换为甲方指定材料。

　　6、工程质量达不到要求的，乙方必须无条件返工、返修直至验收合格，并承担所有返工、返修费用以及由此造成甲方的一切损失。

　　7、发生增加工程签证时，乙方必须及时如实、严谨报送，如出现有意重复报送签证，则乙方向甲方承担200-500元/次的违约金。

　　8、若乙方无正当理由自行停工三天，甲方有权责令乙方在五天内无条件退