建设工程设计合同.docx

建设工程设计合同.docx

《建设工程设计合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

建设工程设计合同

甲方合同编号：

【】

乙方合同编号：

【】

建设工程设计合同

甲方：

【中国移动通信集团西藏有限公司分公司】

乙方：

【公司】

【】年【】月【】日于【】

目录

第一条签订依据3

第二条本合同设计项目相关信息4

第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

4

第四条乙方应向甲方交付的设计成果文件约定4

第五条设计合同基价与支付时机4

第六条双方的权利和义务4

第七条违约责任7

第八条一般规定8

第九条争议解决9

第十条其他10

建设工程设计合同

本合同由下列当事人于【】年【】月【】日在【】签订。

发包方：

【中国移动通信集团西藏有限公司分公司】（以下简称甲方）

法定地址：

【】

法定代表人：

【】

联系人：

【】

联系电话：

【】

设计方：

【】（以下简称乙方）

法定地址：

【】

法定代表人：

【】

联系人：

【】

联系电话：

【】

甲方委托乙承担【】工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程设计项目协商一致，订立本合同。

第一条签订依据

本合同依据下列文件签订：

1）《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建筑工程设计文件编制深度规定》。

2）国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3）建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目相关信息

本项目的内容：

名称、规模、阶段、限额设计指标如下：

【】。

第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

【】。

第四条乙方应向甲方交付的设计成果文件约定

设计文件必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》，所有初步设计和施工图设计图纸均必须经过全体专业技术负责人审核、会签，具体约定如下：

【】。

当甲方对各阶段设计成果文件的需求份数超过本条款约定的份数时，乙方应按甲方要求提供，甲方应向乙方支付超过部分的文件出版成本的相关费用。

各种规格的图纸按以下约定计算成本：

【】。

设计文件出版约定：

【】。

乙方应当在【】年【】月【】日前向甲方交付设计成果文件。

第五条设计合同基价与支付

5.1根据《工程勘察设计收费标准》，及双方约定的设计范围及服务内容，确定本工程设计合同总价为：

人民币【元整】，（大写：

【圆整】），其中不含税费用为【人民币元（大写：

圆整）】，增值税税额为【人民币元（大写：

圆整）】。

上述费用包含乙方完成合同约定义务的所有费用（包括但不限于增值税），除此之外，甲方无须支付其他任何费用。

5.2设计费支付进度如下：

【】。

5.3甲乙双方各自承担因执行合同所发生的银行费用及各项税费。

5.4乙方在甲方支付合同款项时，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

5.5乙方应在接到甲方开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起【5个工作日内】将增值税专用发票送达至甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

乙方开具的增值税专用发票不合格的，应在接到甲方要求后的【5个工作日内】重新开具合格的增值税专用发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。

5.6如果乙方有赔偿和/或支付违约金的责任，则甲方有权从最近一笔付款中扣除相应金额。

如果最近一笔付款不足以抵扣违约金的，则可从下一笔付款中继续扣除。

5.7由于乙方未足额缴纳应缴税款和开具发票不真实、不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失，由乙方承担。

5.8双方结算相关信息如下：

甲方名称：

【】

国税纳税人识别号：

【】

户名：

【】

开户行：

【】

帐号：

【】

地址：

【】

联系电话：

【】

乙方名称：

【】

国税纳税人识别号：

【】

户名：

【】

开户行：

【】

帐号：

【】

地址：

【】

联系电话：

【】

任何一方如需改变上述账户，应提前十（10）日以书面通知另一方。

如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

第六条双方的权利和义务

6.1甲方的权利和义务

6.1.1甲方按本合同第3条约定的内容，在本合同约定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限28天以内，乙方按合同第四条约定交付设计文件时间顺延；超过规定期限28天以上时，乙方员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。

6.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。

未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

6.1.6甲方的设计管理人员安排详见附件一，甲方如需变更业主代表，应在变更前将相关人员的资料书面报备乙方。

6.2乙方的权利和义务

6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2乙方采用的主要技术标准是国家和地方现行标准、规范、规程，如在设计合同有效期内，国家和地方相关标准、规范、规程发生变化，乙方应无条件按变化后的国家和地方相关标准、规范、规程执行。

6.2.3设计合理使用年限为【50】年。

6.2.4乙方按本合同的约定向甲方交付设计文件，提供设计服务。

6.2.5乙方交付设计资料及文件后，应按合同约定，安排相应专业的专业负责人或专业乙方参加各设计阶段的设计会审、勘察文件会审和设计审查，并根据审查结论负责对不超出合同原定范围的内容做必要调整补充。

乙方按合同约定时限交付设计资料及文件，一年内项目开始施工，负责向甲方及施工、监理单位进行设计交底、处理有关设计问题，参加施工前图纸会审，和参加试桩。

6.2.6乙方应保护甲方的知识产权，保守业务过程获取的甲方的秘密，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。

如发生以上情况并给甲方造成经济损失，乙方应承担损失赔偿责任。

6.2.7乙方应根据规范对工程地质勘察提出合理需求，并根据勘察成果文件进行建设工程设计。

6.2.8乙方应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。

6.2.9乙方对工程设计质量全面负责，甲方对设计文件的审查、会审及建议不解除或减少乙方对工程设计质量所应负的责任。

6.2.10乙方对工程设计进度全面负责，如出现因乙方自身原因造成的设计延误，甲方对乙方延期申请的批复，仅是基于同意乙方在合理时段内进行设计，并不解除或减少乙方对工程设计进度所应负的责任。

6.2.11限额设计。

限额设计应贯穿工程设计的始终，乙方在方案设计阶段，应同时进行投资估算；在初步设计阶段，应同时编制设计概算；在施工图设计阶段，应同时编制施工图修正概算。

设计概算突破限额设计指标的，乙方应重新进行设计。

6.2.12概算文件准确性。

乙方应按设计会审纪要要求对设计概算文件进行修正。

如发生由于设计文件编制深度未达到而影响设计概算的准确性的情况，乙方应无条件对设计做出完善，并承担由于设计修改调整造成设计进度延误的责任，每延误一日，甲方有权扣除设计合同总价【0.5】％的设计费。

6.2.13乙方提交的初步设计概算文件中，应包含工程结构含钢量估算数据；在施工图的经济文件中（修正概算），应包含基础与上部主体混凝土工程的含钢量，分别折算成基础部分含钢量（公斤）/每平方米、上部主体含钢量（公斤）/每平方米；双方约定设计概算及施工图经济文件提供的结构含钢量的准确率，其计算误差应保证在±10%以内。

6.2.14对甲方提出的变更或优化要求，在规范允许范围内，乙方应遵照执行；如该变更或优化经证实可实现功能不变的前提下降低成本，或成本不变的前提下提升功能的，乙方不得收取变更费用。

6.2.15对工程设计、施工、验收过程中发现的问题，乙方应及时处理，最长处理时限不应超过【7】天。

6.2.16乙方的各专业乙方员安排详见附件一，乙方变更设计项目负责人应报甲方批准，乙方变更专业负责人或专业乙方，应在变更前将相关人员的资料书面报备甲方。

第七条违约责任

7.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的设计费；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2甲方应按本合同第五条约定的金额和时间向乙方支付设计费，因甲方原因每逾期支付一天，应承担支付金额【0.2】％的逾期违约金。

因甲方原因逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按上条规定支付设计费。

7.3乙方应购买每次索赔不低于工程限额设计指标的建设工程设计责任保险。

同时对设计文件出现的遗漏或错误负责补充或修改。

由于乙方责任造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费,并根据乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金不低于设计保险应赔付额的【100】％。

如乙方未购买或未购买足够的设计保险，或损失程度在保险公司免赔额度内的，由乙方自行赔付。

凡由于设计文件“违反国家强制性标准，图纸表达相互矛盾（包括各专业间图纸表达不一致、同一专业图纸表达不一致、设计说明和设计图纸表达不一致），建筑、结构、设备定位出现碰撞或矛盾”，给甲方造成的直接经济损失或工程造价增加，甲方有权要求乙方在损失确定后30天内向甲方支付赔偿金，赔偿金不低于设计保险应赔付额的【120】％。

7.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第5条约定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的【0.2】％。

7.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应支付甲方已支付的工程设计费两倍的违约金。

7.6乙方未按本合同约定开具、送达增值税专用发票的，应按甲方要求采取重新开具发票等补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付【相当于合同总价%】的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿；情节严重的，包括不限于出现乙方未按合同约定开具、送达发票次数达【】次的、乙方违约给甲方造成严重损失的、乙方违约致使合同无法继续履行等情况，甲方可终止合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，乙方在甲方终止合同之日起两年内不得参加甲方及其关联公司相同产品的采购活动。

7.7乙方违反国家法律、法规、规章、政策等规定开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并承担如下违约责任：

7.7.1乙方应按甲方要求采取重新开具发票等补救措施；

7.7.2乙方应向甲方支付【相当于合同总价%】的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿；

7.7.3乙方已经提交履约保证金的，甲方将不予退还。

7.8乙方提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，乙方应向甲方支付未通过认证发票中载明的税款金额作为违约金。

违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

乙方未按甲方要求支付违约金的，甲方有权终止合同。

第八条一般规定

8.1定义

8.1.1合同是指合同协议书、中标通知书、招标文件、本合同条件、甲方要求、乙方投标文件（包括建议书和资料表），以及在合同协议书中列出的其他进一步的文件（如果有）。

8.1.2甲方要求是指合同中列明工程的目的、范围、设计标准和其他技术标准，以及对此类文件的任何补充和修改。

8.2通信交流

8.2.1无论在任何场合给予或颁发批准、证明、同意、确定、通知和请求时，这些通信信息都应采用书面形式，并交付、传送或传输到合同中注明的收件人地址；如果收件人通知了另外地址时，随后通信信息应按新址发送。

8.3权益转让

8.3.1乙方不得擅自转让或以其他方式出让合同或合同的任何权益，乙方须视履行合同为本身的责任。

8.3.2经甲方书面同意，乙方可以将合同的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。

除采购和施工分包外，分包金额不得超过本合同总价值的【30】%。

接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

接受分包的人就分包项目承担连带责任，乙方与分包人之间不论其权利义务、分工如何约定，乙方应当向甲方承担全部责任。

8.4合同价格和付款

8.4.1甲方支付的费用已包括乙方履行合同所需的所有支出，乙方收款同时开具发票，税金由乙方自理。

8.4.2在设计合同有效期内乙方对实施新规范造成修改或返工，不另行收费。

8.4.3乙方的服务成果文件经甲方确认后，因甲方的修改而使乙方已经提供的服务作废或者需要重新修改的，甲方按招标文件规定的费用计算办法另行支付补偿费用。

8.5风险与保险

8.5.1由于乙方责任造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的费用，并根据乙方责任大小向甲方支付赔偿金。

8.5.2甲方及其雇员或代理人对乙方或其雇员的受伤或死亡，以及任何财物蒙受损失或损坏无须负上任何法律责任，除非该伤亡事件是由甲方疏忽所致。

8.5.3由于乙方或其任何雇员疏忽，以致第三者蒙受损失、受伤及死亡，概由乙方负赔偿责任（因甲方或其任何雇员疏忽而引致的受伤或死亡除外）。

8.5.4若因乙方或其任何雇员的疏忽，以致甲方或甲方的任何雇员受伤及死亡，以及财物蒙受损失或损坏，乙方必须对甲方作出赔偿。

8.6成果质量要求及标准

8.6.1乙方交付的成果必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合招标文件的规定。

8.6.2乙方交付的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。

8.7工程设计

8.7.1工程设计是指乙方根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件；进行设计方案修改、初步设计、施工图设计、施工阶段的指导和监督。

8.7.1乙方应当严格执行限额设计，按甲方的要求落实投资控制目标。

8.7.2设计文件满足施工要求。

建筑工程设计文件应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》，如涉及市政公用工程，设计文件应达到建设部颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》。

8.7.3乙方在本项目各阶段施工开始前，按约定的分工，参与组织工程设计图纸技术交底活动，答复有关技术问题。

第九条争议解决

9.1合同履行过程中的纠纷和争议，都应由双方通过友好协商解决。

协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始。

9.2如果在一方提出协商要求后的十（10）天内，双方通过协商不能解决争议，则各方同意按下列第【一】种方式解决：

9.2.1将该争议提交至【拉萨】仲裁委员会。

该会依据其现行有效的仲裁规则在【拉萨】进行仲裁。

本合同项下的任何仲裁裁决是终局的，并对双方具有约束力，并可在任何有管辖权的法院或其他有权机构强制执行。

除非仲裁裁决有不同规定，败诉方应支付双方因仲裁所发生的一切法律费用，包括但不限于律师费。

9.2.2向【】人民法院提起诉讼。

9.3争议进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行。

9.4本合同全部或部分无效的，本条依然有效。

第十条其他

10.1乙方在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，乙方不得指定生产厂、供应商。

10.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.3本合同以中文签署，一式【四】份，甲方持三份，乙方持【一】份，具有相同法律效力。

10.4本合同自双方签字盖章之日起生效；如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。

10.5本合同生效后，双方应按规定到项目所当地建设行政主管部门规定的审查部门备案。

10.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

【10.7其他约定：

】。

（以下无正文）

【签字页】

合同名称：

【】

甲方：

【中国移动通信集团西藏有限公司分公司】（盖章）

签字：

签字人姓名：

【】

职务：

【】

日期：

【】年【】月【】日

乙方：

【】（盖章）

签字：

签字人姓名：

【】

职务：

【】

日期：

【】年【】月【】日

附件：