建设工程施工劳务分包合同119修改Word格式文档下载.docx
《建设工程施工劳务分包合同119修改Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工劳务分包合同119修改Word格式文档下载.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
b)基坑开挖上方清底、挖集水坑、排水沟等土方转运。
c)基础砖胎膜,找平层、保护层及砼垫层等。
d)临时设施工程,承包范围内的安全文明施工。
e)临时设施、钢筋工程、模板工程、砼工程、脚手架工程、砌体工程、防水工程等。
3、工作要求和约定:
3.1、钢筋工程
a)钢筋翻样,根据钢筋规格、型号、数量报送甲方审定后,进行钢筋加工制作与安装。
b)钢筋机械、操作台、工作棚的安装搭设、拆除及堆码。
c)钢筋进场卸车、场内二次转运、归类堆放及保管工作。
d)钢筋、止水板铁件制作安装及钢筋保护层垫块的安放。
e)班组自检、互检、交接检、班前交底、隐蔽工程等文字记录报送甲方,及时配合甲方、监理、业主对施工过程的质量检验,发现问题及时更正。
f)加工与安装场地要保持整齐干净、工完场清、文明施工。
g)所有钢筋的制作与安装和相关项目,必须达到规范规定的质量要求。
h)针对现场材料的使用,要合理利用,禁止随意浪费。
3.2、模板工程
a)根据施工图纸,编制施工方案及操作工艺,计算材料使用数量计划,经甲方审定后,进行模板的配制与拼装。
b)木工机械、操作台、工作棚的安装搭设及拆除。
c)负责材料进场后卸车、场内倒运、分类整齐堆放和保管工作。
d)模板使用的清理、刷隔离剂的整理工作、模板制作与安装的嵌缝,贴海绵条及柱、墙模板的限位固定以及铁件立位安装工作。
e)模板配套的各种材料(模板、方木、钢管、扣件、卡具、脚手板、对拉螺栓等)的使用要合理,安装稳定安全,针对原材料、成品、半成品的堆放要整齐归一,文明施工。
f)确保施工现场安全生产,做到每班生产的刨花、锯沫、料头等及时清运至甲方指定地点进行处理,防止火灾发生,工完场清,安全文明施工。
g)拆模后针对对拉止水螺栓杆要及时切割,为下道工序及安全文明施工创造条件。
h)施工过程中,合理使用并节约材料,针对周转材料的正常损坏,损耗材料应及时向甲方提出补充计划。
i)模板安装完毕,要及时做好自检、互检、交接检、向甲方报送自检记录,并配合甲方、业主、监理的质量检查工作,存在问题及时处理。
j)模板安装完毕,浇筑砼时,应安排人员对模板进行看护,发现问题及时处理,确保施工工程的质量。
3.3、砼工程
a)砼输送管道的布设、安装、拆洗及清理堆放,临时运输及施工通道的搭设。
b)现场文明施工所需砌体、砼及抹灰工程。
c)主体框架结构的所有砼浇筑工程。
d)严格按照混凝土施工规范进行操作,浇筑、振捣、压面、覆盖保温,浇水养护等,精心施工。
e)做到工完场清,安全文明施工,作好成品保护工作。
f)确保砼浇筑施工质量,
2.4、脚手架工程
a)工程施工所需要各种类型的架子搭设与拆除及安全保护工作。
b)按照脚手架设计方案进行操作,按照要求作好有关的预埋工作。
c)作好“四口”,“五临边”的围护,安全防护工作(防护材料必须按规定刷油漆)。
d)钢管、扣件、脚手架、安全网进场卸车,现场二次倒运、归堆码垛。
e)脚手架搭设及安全防护施工完,进行自检并验收合格后,书面报告甲方组织检查验收,合格后方可使用。
f)脚手架必须按规定全部刷黄色油漆(凡防护脚手架可视部位必须按照《文明施工现场形象手册》的要求进行)。
3.5、施工用水、电、施工机具
3.5.1、施工用水、电
a)甲方负责提供临建场地,其他生活所需灶具、器具由乙方自理。
b)甲方负责提供施工用电接点及一级配电箱,乙方应负责二级配电箱及以外的电缆、三级配电箱和夜间照明的电线、灯具等。
c)乙方所使用的电源应安装电表进行计量。
3.5.2、施工机具
a)本项目所有施工机具和各种机械设备,均由乙方自理。
所有进场塔吊、垂直运输设备、机械设备的合格证、检测报告和准运证的复印件报甲方项目部。
b)乙方应负责铁丝、铁钉、绑扎丝、双面胶带、海绵条、电焊条、劳保用品及各项工序所需的辅助材料。
3.6、现场设施施工
a)工程所需的各种临时设施及生活设施的各项用工由乙方负责。
b)总平面布置的施工、生活场所的管线、水电用工、文明工地要求的各项用工由乙方负责。
c)本工程服务的各道工序用工,不可预见的用工均由乙方负责。
五、履约保证金的交纳及返还条件
1、乙方进场必须一次性向甲方交纳工期保证金万元,质量保证金万元,安全文明施工保证金万元。
合计人民币万元。
2、履约保证金在施工中群体达到层后,无息返还%,主体封顶后,无息返还%。
甲方与业主工程竣工验收并结算后10日内,剩余的%履约保证金无息返还。
六、工期、质量、安全
1、总工期日历天,以甲方要求的控制点为准,因乙方原因达不到要求时,工期保证金不予退还。
并承担甲方与业主签定的《建设工程施工合同》中工期罚款额度的60%,因甲方原因或不可抗拒的因素(以甲方签证为准)工期顺延。
a)乙方严格按照合同约定的工期及甲方制定的季、月、旬、周、日进度计划,积极组织劳动力,确保完成承包期内的全部工作内容。
b)根据日保周、周保月、月保季、季保年的施工计划体系,由于乙方组织劳力或管理不到位,而造成延误工期者,甲方按拖延半天罚2000元,拖延一天罚4000元的经济处罚,以此类推累计计算,直接从劳务费中扣除。
如果每层提前或整体工期提前完成,甲方应给予乙方相应的奖励。
c)乙方如果不能达到工期要求,经甲方督促仍然达不到工期要求,甲方有权调集其他人员加入协助完成,甲方所调集的人员工资及其他费用均由乙方承担。
d)由于乙方施工造成质量事故,所进行返修的时间不计算工期。
e)为了确保施工工期,乙方在施工过程中应密切配合其他作业班组的施工(如水电班组和其他施工班组等)。
3、工程质量标准按国家质量验收标准执行,以质量部门评定的工程质量为准。
如乙方原因达不到要求时,质量保证金不予退还,并承担甲方与业主签订的《建设工程施工合同》中质量罚款额度的50%。
a)模板安装的强度、刚度和稳定性应符合设计要求,采用早拆模体系,如因模板设置支撑加固而引起的质量事故,一切经济责任和刑事责任均由乙方承担。
b)柱、墙、梁、板的模板安装完后,不得有涨模、漏浆、反拱现象,如发现严重漏浆或反拱现象,每处罚款500元。
c)楼层周边模板,应按图纸尺寸制作,保持水平一致,如发现参差不齐者,按每跨为一处计,每处罚款50元。
d)未经监理、施工员许可随意拆模者,每次罚款2000元。
e)未按项目部规定,擅自拆除加固构件的支撑、模板,每次罚款500元。
f)在砼浇筑时,由于钢筋未固定牢靠,而产生偏移,乙方应承担其补偿费用,并按每处罚款100-500元。
g)浇筑砼构件的表面应平直光滑。
平整度偏差超过5mm,每处罚款20元,发现蜂窝、麻面处小于50mm范围者,每处罚款100元;
100mm以上者,承担返工修复及费用,并处3000元罚款;
砼表面产生麻面者,按每100元/m²
处罚。
4、安全生产按甲方与乙方签订的合同执行,必须到达市级安全文明工地标准,如乙方原因达不到要求时,罚款人民币3000元,安全文明施工保证金不予退还。
5、乙方应搞好班组之间的团结,和睦相处,不得发生打架、斗殴,一旦发生,不管什么理由,先罚款人民币1000元,然后追究责任,如造成人员伤亡,一切法律、经济责任均由乙方负责。
6、如果因乙方原因,被政府有关部门批评或通报批评,造成停工整顿现象的发生,甲方应用书面形式通知乙方进行整改,如整改不及时或不合格的情况下,每项次罚款人民币2000-3000元,没收乙方的安全文明施工保证金。
七、承包价款
1、施工劳务价款构成为:
建筑面积×
承包单价。
2、建筑面积的计算按国家现行《建筑工程建筑面积计算规范》。
3、承包单价:
综合清包单价为砖混结构主体按建筑面积元/m²
,大写元/m²
,砌体内外粉、屋面、外墙及其他施工内容按建筑面积元/m²
。
承包单价总计为元/m²
(其中质量所占份额元/m²
,工期占份额为元/m²
,安全文明施工所占份额元/m²
,劳保福利所占份额为元/m²
)。
上述承包单价包括人工工资、劳务承包管理人员工资、差旅费、辅助材料费、夜间施工津贴、劳保福利费、机械设备保险费、施工人员意外伤害保险费、个人所得税、医疗费用、施工期间水、电费用等一切费用,一次包干不作任何调整。
4、乙方的承包单价是乙方已综合考虑各类风险因素,根据施工图纸及承包范围,结合《河南省建筑和装饰工程综合基价格》(2000版)和企业自身情况自主报价,包含承包范围内全部工作内容的一次性承包单价,施工期间不作任何调整。
八、结算与付款
1、主体结构工程完成至层时,支付乙方已完合格工程工程量劳务费的80%。
`层以上按每完成层支付已完工程量劳务费的80%,工程完工达到约定质量标准,双方结算完成45天内,支付劳务费结算总价的95%,余款5%待一年保修期满次月内付清。
2、因业主未支付工程款,乙方不得向甲方要求支付,乙方不应因业主未支付工程款而影响工程的进度。
垫资完成至层,若业主付款不到位,乙方承诺完成至``层,层以上业主延期支付工程款应不超过15天,若超过15天所造成的延误工期等乙方不承担责任及费用。
3、根据甲方劳务管理规定和招投标时乙方承诺,由甲方劳务管理部组织现场发放工资,乙方向甲方提供收据凭证。
4、每次结算金额由乙方向甲方提供劳务发票。
5、乙方的个人所得税由乙方承交。
九、甲方的责任和义务
1、甲方负责提供乙方工地住房场地、材料堆场及其他设施,以满足乙方在现场的生产及生活需要。
2、甲方负责施工现场水、电管线的设计布置和管理。
施工用电的二级、三级配电箱由乙方负责,按甲方要求布置配电。
3、甲方负责轴线(控制线)、标高设置、技术交底,并向乙方提供施工所需的施工图套,甲方技术交底只交底到乙方技术员。
4、甲方负责按施工进度向乙方提供各种甲供主要材料的供应工作。
5、甲方负责大、中型机械设备的安装和拆除方案的审批,塔吊指挥工作由乙方负责。
6、甲方负责向乙方下达施工现场工作计划、检查和监督乙方的工程进度和施工质量。
甲方有权针对乙方在施工中出现的安全、质量(隐患)对乙方发出整改通知书。
7、甲方负责施工过程中的技术资料汇总,质量、安全监督和检查,工程的竣工验收。
8、甲方负责按合同约定及时结算并拨付劳务承包款。
9、甲方有权监督乙方及时发放劳务人员工资。
甲方有权对乙方进行经济处罚或责令乙方撤离施工现场,有权对乙方不服从管理的施工人员清退出场。
10、甲方负责指导乙方按国家标准要求执行质量、安全、环境三体系的运行。
十、乙方的责任和义务
1、本项目乙方不得转包,若转包乙方将承担转包的法律责任。
甲方有权终止合同,并令其退场,乙方承担赔偿甲方的所有损失。
2、乙方已充分了解并完全清楚甲方与业主关于本工程所签订合同的所有条款,乙方应严格遵守甲方与业主所签合同条款及文件。
3、乙方应配置专职安全员,并对乙方所有人员进场前必须经过施工三级安全教育,班前开例会以提高全员的安全意识。
遵纪守法,遵守甲方的各项管理制度,服从甲方项目部的管理。
乙方进场后,必须编制施工人员花名册(一式三份),提供身份证复印件并办理务工许可证、暂住证、计生证等有关手续。
4、乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业,离开工地时应向甲方项目负责人请假,并另行安排人员负责工地工作。
5、乙方未经甲方同意,若以甲方名义对外签订赊帐、采购材料合同,甲方有权按发生额的贰倍金额向乙方追究责任。
乙方在施工期间对外签订的所有合同不得以甲方名义出现,对此,甲方不予承担任何责任。
6、乙方无权直接与业主发生任何关系。
7、所有乙方自带的生产机具,其安全等级必须满足国家有关规定要求。
使用机具时,必须遵守机具操作规程,严禁违章使用。
乙方从事特殊岗位的工作人员(电工、电焊工、机械工及架子工)必须持特殊工种操作证上岗,禁止无证人员上岗,否则处以50-500元的罚款。
8、乙方应按甲方工期、质量、安全、文明施工的总体要求,组织劳动力,确保工程需要。
乙方必须为从事危险作业的人员办理意外工伤伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
机械设备专人管理,定期检查,维修保养。
乙方配合甲方施工技术资料的整理,向甲方提供肆套施工技术档案资料。
9、农忙期、节假日及春节乙方劳务人员不得放假,乙方应满足本工程开始连续施工劳动力的要求,因劳动力不足而影响施工进度,甲方有权给予经济处罚5000元/天,处罚认定以业主、监理对甲方的处罚额为准。
10、乙方应服从甲方现场管理人员的正确管理,听从指挥,严格遵守现场各项管理制度,做到安全生产、文明施工。
不得野蛮施工,对顶撞侮辱甲方、监理、业主的行为将处以贰千元罚款,情节严重者清退出场。
11、乙方应按照甲方提供的施工图纸和安全技术交底施工,应符合国家相关质量验收规范要求,每完成一道施工工序需经甲方验收后,方可进行下一道工序。
如因乙方原因工序验收达不到相关质量验收规范要求的,乙方应无条件返工,返工损失由乙方自理,并按材料原值赔偿甲方的损失,造成直接损失在10000元以内的,甲方给予100-2000元的罚款;
直接损失在10000-20000元以内的,乙方接受甲方10万元以内的罚款;
直接损失在20000元以上的,甲方有权要求乙方退场,并没收工程质量保证金,及甲方未付给乙方的所有费用。
如因甲方原因或图纸变更所造成的返工,甲方应付给乙方相应的费用。
12、乙方所提供的劳保用品(安全带、安全网、安全帽、绝缘手套等),均应符合国家标准和质量标准。
乙方施工过程中应做好安全设施(三宝、四口、五临边)及半成品、成品的保护工作。
因乙方原因造成损失的,乙方应照价赔偿或无条件修复。
13、乙方必须配置专职安全员和持证上岗的专业电工,对乙方施工人员进行日常的安全教育和检查,确保安全生产。
乙方人员因违章作业,野蛮施工,而发生的安全事故,其相关的所有费用均由乙方承担,甲方视其情节轻重给予乙方500-3000元的罚款。
14、涉及政府职能部门收取的劳务方相关的费用,由乙方承担。
15、乙方整理的相关技术资料、劳务人员实名制名单、工资发放表、班组劳动合同书及特殊工种上岗证、健康证、垂直升降机械的合格证、检测报告、准运证以及保险单凭证等的复印件,应及时报送甲方项目经理部。
16、乙方人员进场应编制劳务工花名册,提供身份证复印件;
乙方编制的劳务工花名册必须有身份证号码、姓名和身份证号码应与身份证原件一致,合同签订十日内报甲方项目经理部,发放工资时凭身份证发放,无身份证者,不予发放工资。
17、乙方确保每月发放一次劳务工工资,在结算单中列出劳务人员的工资金额,甲方优先拨付劳务人员工资,并现场监督发放。
劳务人员在工资表上签字并摁手印。
乙方负责人和甲方项目负责人在工资表上签字并报甲方项目部备案。
乙方须向甲方出具工资金额凭证。
18、乙方代表为劳务承包方用工主体,必须与所有施工人员签订劳动合同书,并报甲方项目经理部。
乙方代表应全面执行《劳动法》,以及国家、政府有关“劳动用工管理暂行规定”、“最低工资规定”等有关法律、法规,切实保障乙方务工人员的合法权益,确保劳务工工资100%发放。
19、乙方必须依法交纳劳务工工资保障金及市建委、劳动部门的工伤保险、意外伤害保险费。
20、材料装卸、场内二次搬运、现场文明施工及清理工作,乙方应固定4人,交甲方统一支配,否则项目部另行聘请其它人员,此费用由乙方承担。
21、乙方按甲方要求进行质量、环境、安全三体系的标准运行。
并向项目部提供相关资料。
22、乙方应无息垫付地下室和地上层施工时的人工工资及辅助材料费用,乙方在层以下工程施工中,每月应保证发放一次劳务工工资。
劳务工资表及相关资料报甲方项目经理部。
23、乙方配合甲方进行CI达标工作。
24、乙方的管理人员严禁中途抽调、换人,如发生中途抽调、换人现象出现一次罚款伍千元。
工人施工时必须有管理人员在场。
管理人员名单:
现场主管:
木工工长:
钢筋工长:
砼工长:
安全员:
技术员:
质检员:
后勤主管:
十一、安全生产文明施工
1、甲乙双方应杜绝任何安全事故的发生,所有施工人员进入现场必须遵守安全生产法纪、法规和操作规程,严格按规定正确佩带好安全帽、安全带,施工时不得穿拖鞋,严禁酒后上岗作业。
2、乙方安全员和专业电工要加强巡视,发现安全隐患,应及时整改,消除安全隐患。
施工人员使用机械和机具操作前,应检查电源线路是否良好,消除安全隐患。
3、乙方施工人员必须服从现场管理,遵纪守法,不打架、不聚赌、不偷盗,不在施工现场随意大、小便。
施工现场不得住宿,禁止进入儿童和其他无关人员。
4、乙方人员应遵守宿舍规章制度,爱护公物财产,搞好食堂及宿舍环境卫生,减少疾病,防止中毒事件发生。
食堂工作人员必须有健康证,并报项目部复印件。
5、工地使用建筑材料的周转材料,应规定堆码整齐,严格实行标识制度,对建筑垃圾和生活垃圾,应及时清运到指定地点。
乙方应遵循安全生产,文明施工的有关规定采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
6、如因乙方原因达不到上述目标,文明施工保证金不予退还。
十二、材料管理和使用约定:
1、甲方采购的主要材料到工地后,由甲方转交给乙方,材料的验收由甲乙双方共同负责。
2、钢筋原材料加工损耗率1%为结算量,超过材料损耗部分按照价款甲方从乙方劳务承包费中扣回。
3、商品砼用量:
±
0.00以下部分按图纸用量扣除钢筋所占的体积为结算量,±
0.00以上部分按图纸用量为结算量。
十三、劳保福利
1、根据豫劳人计字(85)61号,豫建人字(85)48号文和豫建人字(97)73号文,关于《河南省建筑安装工程费用定额及说明》中的有关解释,劳保福利费用已包含在劳务费中,甲方在拨付劳务费时已支付给乙方,伤病一切费用均由乙方承担。
2、乙方人员进入施工现场应在甲方注册登记。
无注册登记及没有务工许可证者视为乙方非法用工,发生的伤亡事故甲方概不负责。
3、禁止乙方18周岁以下和50周岁以上人员,怀孕女工及体弱病残人员进场务工,并禁止家属及子女进入施工现场。
一经发现,甲方除对乙方给予500-1000元处罚外,发生的伤亡事故甲方概不负责(含经济补偿)。
4、乙方施工人员违规操作造成的伤亡事故和一切经济损失,均由乙方自行承担。
十四、环境要求
1、乙方应按要求将生产生活污水处理要达标排放。
2、乙方应将楼层垃圾及时清运并集中处理。
3、乙方应杜绝施工现场发生火灾及爆炸事故发生。
十五、其它约定
1、乙方在施工期间,要做到遵纪守法,对出现违纪现象的人员按甲方的规定对乙方进行处罚,情节严重者,甲方有权移交司法部门进行处理,给甲方造成的损失由乙方承担;
2、出现以下情况工期、质量、安全履约保证金不再退还:
2.1乙方在施工中未按劳务分包合同执行的;
2.2因乙方原因,中途停工、恶意抬高价位的;
2.3节假日及农忙季节,未经甲方同意,擅自放假的;
2.4因乙方原因,未及时支付工人工资造成工人怠工、闹事上访的;
3、当甲乙双方因技术、质量、生产调度、劳动力安排等问题发生争执时,乙方必须先执行甲方指令,事后再追查原因。
如乙方拒不执行甲方指令且影响生产时,甲方有权利对乙方进行壹仟元以上罚款。
4、若发生工期、质量、安全文明施工等问题,甲方根据有关规定下发的处罚,乙方拒不执行者视为抗拒管理,给予双倍处罚。
5、甲方对乙方的所有扣款和罚款,甲方应以书面形式通知乙方并支付乙方劳务费时直接扣除。
6、乙方施工技术归档资料和相关复印件不按规定及时送交甲方项目部,甲方有权暂停劳务款的拨付。
十六、甲乙双方因履行合同发生争议,由双方协商解决;
解决不了时,可向工程所在地人民法院起诉。
十七、合同的解除:
(一)、具有下列情况之一的,甲方可以解除合同
1、将本工程承包项目转包的。
2、乙方在施工期内,发现不符合录用条件的。
3、乙方不服从甲方的管理和安排,不能保证施工质量、施工进度,不能保证安全生产,无视文明施工的。
4、乙方严重违反甲方的规章制度和劳动纪律的。
(二)、具有下列情况之一的,乙方可以解除合同
1、甲方宣告破产或濒临破产处于法定整顿期间的。
2、甲方不履行合同义务。
3、甲方无视安全防护措施,劳动安全卫生条件恶劣,严重危害乙方人身安全和身体健康时。
注:
任何一方解除合同时,必须提前七天通知对方。
十八、保修条款
1、主体保修合理使用年限;
2、防水保修期五年,保留1%的质保金;
3、若出现质量问题,甲方及时通知乙方;
若乙方不维修,甲方在质保金中扣除维修所发生的费用。
十九、违约责任
本合同经双方签字、盖章并在乙方交纳履约保证金后生效,双方应认真履行,不得有违约行为。
否则按以下条款承担责任:
1、工期违约:
由于乙方原因,工程不能按合同规定工期竣工,乙方除承担甲方全部损失外还需承担业主与甲方合同总价10%的罚款。
2、质量违约:
工程质量达不到图纸设计及规范要求,乙方除承担甲方全部损失外还需承担业主与甲方合同总价 10% 的违约责任。
二十、合同生效与终止
本合同经双方签字、盖章并在乙方交纳履约保证金后生效,施工完毕,除质量负责终身制外,帐目算清、合同内各条款履行完毕,合同自动失效。
本合同一式陆份(其中正本二份,副本四份),甲方叁份,乙方叁份。
本合同如有未尽事宜,经甲、乙双方共同协商一致后,签订补充合同,作为本合同的附件,与本合同共同发生法律效力。
二十一、本合同未尽事宜按国家、省、市现行的有关法律、法规执行。
二十二、劳务招标文件、乙方投标书、承诺、中标通知书及补充合同,均为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
代表(签字):
代表(签字):
身份证号码:
身份证号码:
电话号码:
电话号码:
年月日