农村钢结构施工合同书范本（共5页）3100字.docx
《农村钢结构施工合同书范本（共5页）3100字.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农村钢结构施工合同书范本（共5页）3100字.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
农村钢结构施工合同书范本
农村钢结构施工合同书范文一
建设单位：
北京市乾景园林绿化有限公司（简称甲方）
施工单位：
惠州市金佳运实业有限公司（简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况：
（包括工程的名称、地点、钢构面积等内容）腐木地板。
二、工程承包方式：
包工包料包质量包安全
三、工程材料确认：
图纸上标示的有些材料规格市场上没有，由甲乙双方协商确定。
100*250方通更换成100*200方通。
因市场上木型材的特殊性，
四、工程日期：
10天
五、工程质量：
严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。
七、工程验收方式：
工程竣工之后（指本项目钢结构子分部工程），根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。
未经验收，不得交付使用。
若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。
八、付款期限和方式：
合同鉴定日甲方付给乙方预付款XXXX年0元。
甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。
甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。
九、保修内容和期限一年。
十、双方的其它义务：
所以廊架上的80*200防腐木，足只有80*185。
六、工程造价：
合计XXXX年0元。
（壹万捌仟柒百壹拾元）
甲方义务：
1、用地和施工许可证：
2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。
3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。
工程驻工地代表为高经理。
4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费（人员工资每天元，机械按每台班元计算。
）
乙方的义务：
1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。
2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。
十一、违约责任：
本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款5%支付守约方违约金。
十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。
十三、本合同一式2份，双方各执1份，签字盖章生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
住所：
住所：
电话：
电话：
开户行：
开户行：
银行帐号：
银行帐号：
签订合同时间：
农村钢结构施工合同书范文二
发包单位:
（以下称甲方）承包单位:
（以下称乙方）
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程地点：
二、工程名称：
三、工程面积：
四、承包方式：
五、工程造价：
六、工程期限：
开工年月日竣工年注：
如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。
结算方式：
合同签订后甲方付乙方作为定金，材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的%，完工经验收后付清全款。
七、甲、乙双方责权：
1.乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。
2.钢构部分税收（地税）由乙方自理。
3.乙方应按规定向甲方提供有关复印件，及时向甲方汇报工程进度、质量。
甲方应付对乙方施工质量及时验收。
4.工程质保期为1年。
质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不收取任何报酬，全力做好维修期内的服务工作。
5.钢结构税收由乙方负责。
6.进场材料如需检测合格，则检测费用由甲方负责;如检测不合格，则由乙方负责。
八、如因下列情况而发生质量问题不属于保修之列：
1.使用不善、人为破坏。
2.自然灾害：
如冰雹、风暴、暴雨所造成的防水层损坏。
九、其他约定：
1.施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方没提出异议，施工造成的伤亡，其经济损失由乙方承担。
2.末尽事宜，甲乙方随时协商，签订补充协议，作为合同附件。
3.本合同一式两份，甲方双方各执一份。
4.注：
本合同施工范围只包括钢结构（钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程）施工，不包括土建、不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。
甲方：
乙方：
电话：
电话：
甲方盖章：
乙方盖章：
年月日年月日
农村钢结构施工合同书范文三
发包方：
承包方：
（简称乙方）
本合同书是依照我国民法、合同法、建筑法、招投标法、预算法、建设工程价款结算暂行办法、行业规范及最高人民法院司法解释等相关法律制定。
对双方的权利义务，双方已经明确，意思表示一致，自愿订立本合同。
一、甲方将本工程以构形式为工程，檐口高度为6米，总建筑面积约㎡。
（面积如有变动，按实际面积计算）。
二、甲乙双方协定每平方米元，封墙每平方米元，合计金额约元，大写约（面积如有变动，按实际面积计算）。
三、乙方承建地址：
四、工期：
自合同签订之日，甲乙双方约定工期为月，即年月日至年月日。
如遇下列情况之一，经发包方现场同意后，工期顺延：
1、按施工准备规定要求，不能提供满足作业要求的场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工时;
2、重大设计变更，发包方提供的工程地质资料不准，致使设计改变或由于施工无法进行的原因而影响进度的，自提出变更之日起到变更项目完成止，作工期顺延;
3、在现场施工或因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工时;
4、因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家法规和强制性技术规程要求必须停止作业或停工的，自应停工或停止作业起，到应复工之日止，工期顺延;
5、基础由发包方负责承担的，由于发包方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响承包方的正常施工，或因发包方负责的其它工程项目因交叉施工而影响承包方正常施工的，自影响开始之日起，到影响消除之日止，作工期顺延;
五、保修期：
本工程保修期为年，保修期内出现因乙方施工造成的质量问题，由乙方无偿进行返修;人为损坏及不可抗力造成的建筑物损坏或无法使用，乙方不承担任何责任。
六、施工期间乙方工人生活费用由乙方负责;乙方负责安全文明施工，施工中发生意外事故由乙方负全责（乙方应为施工人员购买人身保险）。
七、付款方式：
1、甲乙双方签订合同后，甲方预付给乙方工程总造价的%，约元。
2、工程完工，甲方验收合格后扣除工程总造价的%，约元作为工程质保金，甲方在三日内将工程余款一次性付给乙方，质保金月后一次性付清。
八、验收事项：
乙方全部安装完毕，甲乙双方组织人员验收，在安装完毕三日内，甲方未组织人员验收视为合格，如无质量问题，甲乙双方签字合格，未经双方签字建筑物不得使用，否则出现问题，由使用方负责。
九、质量要求：
乙方应严格按照工序进行施工，并保证工程整体造型美观，节点牢固，拼接合理对称，线性良好，抗风、抗震性能良好，不漏雨。
十、双方承担责任范围：
1、甲方负责提供水、电、安装工人的住宿事项，并免收水电住宿费。
2、乙方提供技术咨询服务，严格保证构件材质和外购件的质量。
十一、违约责任：
1、甲方如不能按照合同约定的条款及时拨付工程款，每延付一天按应付金额的1%偿付乙方且工期顺延，因甲方原因造成乙方停工误工，甲方应承担误工损失。
2、因乙方原因造成产品延期交付或工程未能按期交工，每天按合同金额的1%偿付甲方;若甲方工程款拨付不及时，乙方有权停工。
3、任何一方违约或单方解除合同，应承担违约造成的经济损失。
乙方工期延期不得超过15天。
十二、合同有效期：
本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。
本合同一式二份，甲乙方各执一份。
本合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
地址：
地址：
年月日
升级会员 