土石方施工合同标准版.docx
《土石方施工合同标准版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土石方施工合同标准版.docx(73页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
土石方施工合同标准版
土石方施工合同
土石方施工合同
甲方:
(下以简称甲方)乙方:
(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规遵循平等、自原、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程有关事项协商一致订立本合同。
一、工程名称:
马龙休闲山庄
二、工程地点:
鄂州市梁子湖马龙休闲山庄
三、总工程量:
110万立方米(110万立方米)
四、工程总造价约:
3080万元左右
五、工程内容:
挖、填、平整、爆破(运距500米内,以外双方协商另行计价)。
六、工程立项批文号:
梁经致发(2011)21号
七、工程承包范围:
土石方
八、开工日期:
施工日期从
年
月
日至
年
月
日止,以进场通知书为准。
九、乙方提供公司建筑工程相关资料,施工许可证及备案手续等由甲方负责办理。
费用由乙方负责。
十、土方价格:
土石方施工价格每立方米28元。
十一、计算方法:
根据甲、乙双方现场测量标准为计算方法每块地以测量为准,实做实收包干制。
十二、付款方式:
进场费5%,所有机械设备进场后,甲方再付5%备料款,每15天结算一次工程款,每月按进度付款85%。
十三、甲方责任
1、甲方现场代表使用甲方权利,负责与乙方施工现场协调和沟通,保证工期正常运转,保证路通、水通、电通。
2、甲方代表负责当地政府、村、地方的协调工作,如造成停工甲方应赔偿乙方员工每人第天100元。
挖土机台班费每台第天2000元,铲车台班费每台每天1500元、爆破设备每天300元。
除特殊原因(如天灾、火灾、自然灾害,国家文件保护等除外)。
3、如当地闲置人员等闹事,应及时到位协调,妥善处理,确保施工顺利进行。
造成损失一切由甲方负责,按合同上条款赔偿执行。
4、甲方负责办理爆破中的一切有关手续并负责炸药提供到现场,炸药甲方保证在壹万贰仟元以内给乙方雷管市场价供给乙方(炸药费用按政府售价计算,费用由乙方承担)。
十四、乙方责任
1、乙方进场后,要听从甲方负责人安排和指挥,随时听从调配,在施工中,一定要保质保量,保工期,出色完全施工任务。
2、乙方在施工过程中,保证施工安全,如出现事故等原因由乙方自行承担一切责任。
3、工程完工后,甲方验收,乙方机械清场,15天内甲方一次付清乙方5%余款。
4、乙方向甲方交合同保证金5万元,乙方进场壹个月内,甲方返还乙方。
本合同根据《中华人民共和国合同法》,具有法律力,双方共同遵守,如有未尽事宜,经双方友好协调。
甲方法人签字:
乙方法人签字:
委托人签字:
委托人签字:
公司签章:
公司签章:
年
月
日
年
月
日
土石方工程施工合同
甲方:
(以下简称甲方)乙方:
(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方就开发
义乌小商品批发城基础工程土石方交由乙方承包施工的事宜,双方经协商一致,特制订如下合同条款:
一、工程名称:
义乌小商品批发城基础土石方工程开挖和荃坑支护工程。
二、工期:
本工程项目开挖工期为43个工作日,工程开工日期为
年
月
日,工程竣工交付日期为
年
月
日。
三、承包方式及付款方式:
1、本市场土石方基础工程总量约12万m3,(具体按开挖实际方量计算)。
按分量计费,总价包干的方式进行承包,土方以16元/m3,石方以39元/m3承包给乙方施工,支护荃坑9万m2工程约105元/m3(土石方分量具体按现场开挖情况丈量计算)。
2、石方工程量计算必须经甲方负责人确认。
3、乙方进场开工3天后,甲方应付乙方机械油料及生活费用壹拾万元整(¥100000元),以后乙方按工程进度向甲方申报分批次付给乙方,工程进度70%,工程完工后,余下工程款在一个月内付清。
4、工程款结付时,如甲方需要开具发票,双方同意由甲方支付30%比例的税金。
四、双方职责及费用承担甲方职责:
1、负责施工现场协调工作;
2、负责施工现场内的水管及各种电缆线的转移工作;
3、提供羡慕基础开挖,设计图纸一份和地形现状实测图,并提供开挖线桩号(坐标点)和工程量清单;
4、甲方必须指定至少一名以上现场人员与乙方协调有关施工中遇到各种事宜。
乙方职责:
1、负责该工程土石方施工,配备足够的施工工程技术人员及各种机械设备,建立健全相关管理制度,确保工程按质按量如期完工;
2、严格按照施工图纸和甲方要求精心组织施工,确保安全生产,如出现安全事故及费用一概由乙方负责。
3、完成土石开挖及运输,弃渣位置堆放工作。
4、严格听从甲方现场技术人员和监理工程师的指挥,服从安排,密切配合,互相支持。
五、违约责任
1、若甲方的原因影响工程进度时,其造成乙方停工,窝工损失由甲方承担,工期相应顺延。
2、若乙方未按上述日前开工或竣工的或违反进度计划任何阶段工期要求的,甲方罚乙方超三天每立方罚款余方2元计,以后按每三天为计算单位,在工程款中扣除(除不可抗拒因素外),提前完成奖励3万元。
六、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
七、本合同经甲、乙双方签字即生效,工程完工结算后自动失效。
八、本合同一式四份,由甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
年
月
日
土石方施工合同
甲方:
娄底工程建设有限公司
乙方:
娄底市城北建筑安装工程公司
经甲、乙双方协商,秉着公平、互利的原则,就甲方地块土石方工程施工,签订如下协议:
1、施工范围,甲方地块(娄国用2005第A0277号)红线图±0位置约8000m3左右。
2、按38.6元/m3包干。
乙方负责当地关系,全部手续的办理,并承担所有开支。
3、安全:
乙方应严守安全操作规程。
负责一切法律及经济责任。
4、本协议一式肆份,甲乙双方各执两份,签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
2011年5月8日
土石方施工合同书
甲方:
中海工程建设有限公司(以下简称甲方)乙方:
(以下简称乙方)
甲乙双方本着自愿、诚信、互惠、互利、共同发展的宗旨,就甲方承包的贵阳机场三期土石方平场工程;按甲方与中铁二十局项目指挥部签订的《建设工程施工合同》约定;其工程施工相关事宜,经双方协商一致,订立本合同;
一、工程概况:
工程名称:
贵阳机场三期土石方平场工程工程地点:
贵阳机场
工程内容:
土、石方爆破、挖装、运输出渣0—3公里内承包形式:
包工、包料、包文明、安全施工,包质量合格、自负盈亏。
二、工程量:
约八佰万立方米,以后如有增加工程量,也作为本合同施工工程量。
(以实际完成工程量为准)。
三、开工日期:
2016年03月日(已甲方合同约定为准)
竣工日期:
2016年月日(按甲方合同规定为准)
四、工程质量标准:
按照国家规定标准及设计要求达到合格。
五、工程结算单价和支付方式:
1、工程结算单价:
按元/M税后价计价结算;含爆破;挖装、
1
3运输出渣、运距0-3公里内;无倒土费;超出运距按甲方合同执行结算;油料、炸材由甲方提供,领用后,在工程进度款中扣除。
2、工程款支付方式:
按月进度支付工程进度款;每月日前向甲方上报当月实际完成工程量,次月日内按工程量的85%支付工程进度款,下月补足上月未支付的15%工程款,以此类推支付工程进度款。
3、乙方设立独立结算账户;由甲方监管,在工程款到账后及时划归甲方应得部分工程款。
六、工程保证金:
本合同所指项目乙方不缴纳工程保证金。
在本合同签订后向甲方缴纳履约保证金伍拾万元,七天内再补足二百万元,此款在支付乙方工程进度款时于本合同价外资金返还乙方;
七、甲方责任及义务
1、甲方责任完善本项目的相关施工手续、资质;完善与中铁二十局开工手续、地勘资料、及施工图纸;划片、交接桩、点工作。
2、甲方负责与业主及总包方协调关系,积极协助乙方进行施工管理,参与工程量复核、收方计量、工程技术交底及各方事务的衔接。
3、甲方应积极催收工程进度款及工程结算款,及时进行财务核算,及时划拨工程进度款及工程结算款;甲方派驻项目负责人一人,负责协助乙方实施工程管理及与业主和总
2包方的协调工作;不参与乙方工程管理核算及成本管理、费用支付。
八、乙方的责任及义务
1、该工程乙方以甲方公司名义开展工程施工,在整个工程施工期间,乙方不得有损害甲方单位名义和形象的行为及给甲方带来民事、刑事诉讼案件发生,如有发生由乙方负完全责任,合同工期期间所发生的债权债务由乙方负完全责任。
2、乙方按合同约定按时组织具备资质、资格的施工人员及施工设备进场施工。
服从业主、监理方和甲方工程进度安排及管理,乙方连续三月完不成甲方安排的工程进度,甲方有权终止本合同,安排其他施工队伍进场施工。
3、乙方应筹备好施工所需的足够的资金,不得因资金缺乏而影响施工进度。
乙方应按时支付民工工资、施工人员工资及工程材料款等各种应支付的款项,如因此而造成的后果由乙方负责任,形成的债务与甲方无关。
4、乙方对工程进度、工程质量、施工安全负完全责任,自负盈亏;应严格按设计图纸组织施工,做好施工组织方案,质量控制方案,安全文明施工方案,向甲方提供完善的工程施工资料。
5、乙方应严格遵守国家、地方政府有关建筑法规、安全法规,服从业主、总包方及甲方的指挥及管理,做到安全、文明施工,杜绝一切安全事故的发生。
3
九、违约责任
1、甲乙双方任一方违反本合同约定任一条款均视为违约,违约方须向守约方支付因违约而给守约方带来的一切经济损失。
2、因人力所不可抗拒的自然灾害因素、战争因素,造成双方或任一方违约,不视为违约。
3、非甲乙方责任造成的违约不视为任一方违约。
十、其他
1、如遇非甲乙方原因以及人力不可抗拒的因素造成停工,或者影响工程进度,甲乙双方均不承担责任,造成的经济损失,甲乙双方共同向业主方追偿,其追偿回的款项按各自方实际受损归有。
2、本协议以甲方与中铁二十局签订的《建设工程施工合同》为本协议的主体文件,以《建设工程施工合同》的生效、终止而生效、终止。
3、本合同经双方协商一致达成,均是双方真实意愿且知晓其涉及的相关约定、法规的表达,双方须恪守信用,未尽事宜,双方可协商补充,所达成的补充协议与本合同同具法律效力。
4、本合同在执行中发生的经济纠纷,除按本合同约定处理外,双方可协商解决,协商无果,可诉诸于合同管辖地人民法院解决。
4
5、本合同一式四份,甲方执两份,乙方执两份,同具法律效力。
甲方(盖章):
授权代表:
身份证号码:
住址:
联系电话:
合同签订地:
合同签订日期:
乙方:
(盖章)授权代表:
身份证号码:
住址:
联系电话:
合同签订地:
合同签订日期:
2016年月日
2016年月日
5
平基土石方工程施工分包合同
总包方:
(以下简称甲方)分包方:
(以下简称乙方)本合同依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,由
与
共同签定。
甲乙双方就
项目建设施工事项协商一致,订立本分包合同。
一.工程概况:
1.1项目名称:
1.2项目地址:
1.3工程名称:
二.承包范围和方式2.1承包范围:
按照本工程图纸、相关规范及标准完成本项目土石方工程,具体工作内容包括但不限于:
2.1.1土石方工程(所有开挖后不需要回填的土石方均须从施工现场运至由甲方指定的卸渣场);2.1.2清拆及移走工地现场的废弃建筑物和结构物等;2.1.3
合同编号:
﹍﹍﹍路基土石方施工合同甲方:
济源市南环东延至东二环等七条路BT模式项目经理部乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,乙方对国家的有关政策、施......
土石方工程施工合同甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规、政策及相关行业规范的规定,甲、乙双方就土石方工程(以下称本工程)施工事项协商一致,达成以下协议......
土石方工程施工合同甲方:
(发包方)_______________________乙方:
(承包方)_______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工......
土石方施工合同书发包人:
兰州中鹏房地产开发有限公司(以下简称甲方)承包人:
甘肃中港房屋建设工程有限责任公司(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建......
土石方工程施工合同甲方:
(发包方)安庆市泊湖全美蟹业有限责任公司乙方:
(承包方)宿松县五里建筑安装有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方......
土石方工程施工合同甲方:
××房地产开发有限公司乙方:
××建设工程有限公司按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定,遵循平等、自......
土石方工程施工合同发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据。
甲方负责项目工程实施,经过考察并征得该项目业主单位认同,甲方决定将该土石方挖运工程由乙方承包施工任务。
现经过甲、乙......
土石方工程施工合同甲方:
(发包方)乙方:
(承包方)根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿......
土方工程施工合同专题
土方工程施工合同
甲方(发包方):
项目经理:
乙方(承包方):
公司法人:
依照有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将山西保利裕丰煤业有限公司调度楼前土方挖运工程及煤场回填工程承包给乙方。
为了保证本工程土方开挖的顺利进行,明确甲乙双方的权利和义务,甲乙双方就土方开挖事项协商一致,特订立本施工承包合同,以资共同遵守,具体条款如下:
一、工程概况
1、工程项目名称:
山西保利裕丰煤业有限公司土石方工程。
2、工程项目地点:
山西保利裕丰煤业有限公司调度楼前。
3、承包工程范围和相关内容:
调度楼前土包挖运及煤场回填工程1万m³,
(1)土方挖运工程是指包括土方开挖、刷坡、土方挖运的准备(包括场地平整、障碍物处理、挖机上下坡道土方施工、驾驶员配备)、土方运输、及土方挖运过程等土方开挖涉及的全部内容。
(2)土方回填工程是指包括土方采挖制备、运输、分层填筑、摊平、压实、整形等工程内容;
4、承包方式:
本合同工程采用包工、包施工工期、包质量验收合格的方式由乙方承包施工。
5、工程质量标准:
应符合甲方设计要求的标准(高度、宽度、坡度)。
一、工期
双方协定:
乙方根据甲方通知的时间2天内进入施工现场组织工程施工,施工工期20天。
三、合同价款
本合同采用总价包干合同。
即乙方完成合同约定,承包施工范围内全部工程内容所需要的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等全部费用组成。
其总价为:
土方挖运(包括挖土、装运及相关必要的临时等工程内容),土方回填(包括土方采挖制备、运输、分层填筑、摊平、压实、整形等工程内容),总价21万元。
四、工程款支付
1、工程完工后,经验收合格,全款支付工程款。
2、甲方向乙方支付工程款的同时,乙方须向甲方提供合法的税务发票及相关资料,否则甲方有权暂扣相关款项。
五、现场管理
乙方施工人员必须接受甲方现场管理代表的工程施工监督。
甲方现场管理代表有权停止现场存在的严重影响工程质量、危机人员设备安全的野蛮施工。
六、乙方职责
1、在本合同建设场地内与回填土采挖、制备所在地,乙方应随时接受甲方代表的施工监督。
接受甲方代表对工程施工的质量控制、进度控制、投资控制以及合同方面的管理。
2、乙方对进入甲方建设场地的施工人员自行承担安全责任。
乙方应严格按照现行的安全规范、规程组织施工,严禁违章操作。
3、乙方在工程施工期间应随时做好安全生产、安全管理工作,凡施工期间发生的质量、安全事故,均应由乙方自行负责处理,承担其费用及损失,并及时通报甲方及政府有关部门。
七、违约责任及争议解决
1、任何乙方不遵守本合同约定的行为均视为违约,守约方有权要求违方承担违约责任及损失赔偿责任。
2、双方在履行合同时发生争议,应首先争取在不影响工程进度的情况下,甲乙双方平等友好协商解决,或双方共同报告上级有关主管部门调解解决。
如双方无法协商或调解解决,则双方均可向工程所在地人民法院诉讼解决。
八、合同的生效及终止
本合同自甲、乙双方法定代表人签字盖章后生效。
九、其他
1、本合同一式两份,甲方持有一份,乙方持有一份。
均具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜,甲乙两方可友好协商解决。
甲
方:
乙
方:
日期:
年
月
日
日期:
年
月
日
土方工程施工合同
发包方:
陕西天酬建筑分公司第三项目部(甲方)承包方:
王美刚
(乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,并结合本工程具体情况。
经陕西天酬建筑分公司第三项目部(以下简称甲方)与
王美刚
(以下简称乙方)协商,特订立如下协议:
一、工程名称:
天酬苑中区门面楼工程
二、工程地点:
兴平市中心大街中段
三、工程承包范围:
土方施工
四、计价方式:
1、挖土方及倒运土:
8元/M3(含税)倒距为基坑边100米内;
2、灰土施工:
13.2元/M3(含税)包括灰土拌合及摊铺压实。
五、承包方式:
人工费及机械费
六、合同工期:
2011年2月——2011年4月
七、付款方式:
工程完工验收合格后付总工程款70%,其余款等工程竣工验收合格后1年内付清。
八、甲乙双方的权利和义务:
(1)甲方负责解决施工中所需的水、电、材料及运输道路的畅通,协调处理施工现场及各方面关系,并向乙方进行技术交底。
(2)乙方施工所需要的工具应自带,工具安全乙方自负。
(3)乙方的施工质量应依照国家相关质量验收标准施工,因质量不合格的乙方无条件进行返工造成的所有损失有乙方负责。
(4)乙方进入甲方单位应严格遵守甲方的一切规章制度,抓好安全生产,乙方的施工人员要服从甲方技术人员及管理人员的管理。
因乙方造成混乱或野蛮施工的,乙方应立即派人清理,如不遵照执行甲方有权给予经济处罚。
(5)乙方安全应有专人经常检查是否在安全状态下施工,任何人员不得冒险施工,凡因乙方原因而造成的安全事故均由乙方负责。
九、上述条款未涉及事宜需双方协商解决,并形成书面文本。
签字盖章后生效,工程竣工验收结算后失效。
望甲乙双方严格遵守。
十、本合同执行过程中如发生争议,甲乙双方协商解决,或向工程所在地建设行政主管部门申请调解。
协商不成或调解不成的,双方同意由兴平市仲裁委员会或向兴平市人民法院起诉。
十
一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方负责人:
乙方负责人:
联系电话:
联系电话:
陕西天酬建筑分公司三项目部2011年月日
土石方工程施工合同
发包方:
四川华海建设集团有限公司(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,双方本着诚实、守信原则,自愿、平等协商就“息烽亿众源生态农业荞丹参种植等级荆江码头旅游区土石方”工程施工事项达成一致,且甲、乙双方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。
一、项目概况
1.1项目名称:
息烽亿众源生态农业荞丹参种植等级荆江码头旅游区
1.2项目地点:
息烽县荆江村
二、合同范围
2.1主要合同内容:
土石方挖、装、运及临建工程。
2.2合同工程量:
(约300万立方米)具体范围以图纸及工程量清单为准,最终以实际完成工程量计算。
2.3工程工期要求:
有效期为。
2.4合同工期与合同履约金
1、开工日期为2017年月日,若发生人力不可抗
1拒的自然因素或特殊原因,工期可以顺延,但应由甲方签证。
若因甲方的原因造成停工,其停工损失按有关规定计算,由甲方负责承担损失费补给乙方,挖机1000元/天,推土机700元/天,运渣车600元/天,工人120元/天。
若因乙方的原因造成停工,其停工损失按有关规定计算,由甲方按当月工程量进度款的5%扣除,若在一个月内发生两次以上,则甲方扣除乙方已完成产值的50%作为违约金,并且乙方无条件退场。
三、承包方式3.1工程计价方式:
1、计价方式采用贵州省2004建筑定额及最新相关配套取费问价,含税下浮10%进行计价。
3.2合同单价
合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润及国家规定的相关税金,意外伤害险等所有可能发生的一切费用;包括因气候、季度以及工序协调等因素导致的施工停工滞窝工费等;基坑抽水由甲方负责,乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中不予调整,甲方不再承担由于任何风险引起的费用,包括工序验收费用。
3.3甲方责任:
2甲方协助乙方办理工程业务联系所需的相关证件手续及施工图纸。
3.4乙方责任
乙方负责办理本合同内的施工手续及相关证件乙方派驻代表为,乙方擅自更换管理人员应承担的违约责任为:
乙方将支付每人每次人民币5000元的违约金。
5.1.2乙方损坏其他分包人的工作成果的,应承担的违约责任为:
乙方将支付人民币10000元的违约金。
5.1.3乙方人员的吃、住、行由乙方负责解决,并承担费用。
其提供的生产、生活设施包括:
施工供水、供电、现场施工道路、现场办公地点、民工宿舍等
5.1.4若乙方违反本条约定,每发现一例,乙方应承担罚款或违约金为:
乙方将支付人民币10000元的违约金。
四、合同价格4.1合同总价
合同暂估总价(人民币)大写:
壹亿伍仟万,小写(¥:
150000000元)。
4.2税费的承担
增值税、城市维护建设及教育附加费等税费均由乙方承担。
五、质量要求
35.1质量目标与要求
本工程质量标准按现行国家标准执行,工程质量全面达到设计要求和标准。
5.2质量检查与验收
5.2.1本合同工程所约定的工程范围内所需的费用由乙方承担。
5.2.3乙方必须配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。
工程具备覆盖、扬尘、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时,乙方必须在自检合格以后,及时申请甲方验收。
乙方的施工必须经过甲方工程师及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。
甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。
5.2.4乙方完成土石方单项工程后,报请甲方验收,由甲方通知业主,由业主组织验收。
如业主在7日内不组织相关人员验收,则由甲方与乙方共同与业主沟通,统一验收时间。
5.2.5因乙方原因导致工期延期,甲方有权指定第三方进场施工,甲方有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除,并且乙方承担所有损失。
5.2.6乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。
5.2.7本合同提前解除的,不免除乙方应承担的工程质
4量责任。
5.2.8其它:
/
六、安全、文明施工6.1安全责任
在施工过程中,发生的人员安全事故由乙方自行负责。
6.2文明施工
符合市容市貌,文明施工要求标准,若违反相关规定,后果由乙方自行负责。
七、计量原则及工程量确认
7.1.1乙方按照设计图纸实际完成的、符合合同质量要求的、经甲方、发包人共同确认的工程量才能作为结算的依据。
7.1.2标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)《设计施工图规定的标准及规范》7.2工程量确认
7.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。
若乙方收到通知后3个工作日不参加计量,则计量结果有效。
7.2.2乙方的结算工程量以甲、乙双方签字确认、发包人确定为准。
57.2.3履约保证金:
乙方在进场动工三日内交捌拾万元于甲方