防护及排水工程施工劳务协议.docx

防护及排水工程施工劳务协议.docx

《防护及排水工程施工劳务协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防护及排水工程施工劳务协议.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

防护及排水工程施工劳务协议

合同编号：

防护及排水工程施工劳务协议

发包人：

（以下简称甲方）

劳务协作方：

（以下简称乙方）

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

合同签订地：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协作事宜协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、施工协作内容：

：

包括基础开挖，砌筑，预制块安装等所有本项目防护及排水工程的工作内容，以及完成该工程实施的协调、临时安全防护工作及文明施工等一切辅助工作内容。

四、建设工期及开、完工日期

1、本工程于年月日开工，于年月日交工，总工期月。

2、停工

为保证施工的持续性，未经甲方书面允许，乙方不得以任何理由擅自停工，否则视为违约。

3、工期的延长

（1）由于下述原因影响施工进度，乙方应在该情况发生之日起三日内书面报经甲方同意后，可延长合同工期：

（2）有额外或附加的工作量：

本合同工程外增加的工程量；

（3）由甲方负责供应的材料、设备、构配件、成品或半成品未能保证施工需要而影响施工进度。

（4）不可抗力。

包括异常恶劣的气候条件等，但费用由乙方自行承担。

（5）由于当地老百姓的阻工、阻挠，当地政府的影响，建设单位的资金不到位，设计变更，冬、雨季施工，断道，停电及其他原因引起的停工、窝工时，乙方应及时调整施工工序，保证施工的正常进行，费用由乙方自行承担。

五、协作方式

1、乙方施工合同段内，乙方必须自行采取质量、安全、文明施工措施以满足甲方与业主签订的合同文件（包括招标文件、业主下发的管理文件等等）的要求；

2、甲方负责向乙方提供本工程设计文件、技术资料复印件，供乙方使用。

3、乙方自行负责临时设施和施工用水，甲方负责为乙方提供施工用电接口（用电接口保证到施工100m范围内），电费由已方承担（电费按1元/度，从结算款中扣除）。

接口外线路设施由乙方布设并承担相关费用。

4、临时供电设施架设、拆除及维修与拆除，电讯设施的提供、维修与拆除，高压部分由甲方负责实施；低压部分及场内施工用电设施设备由乙方自行解决；

5、乙方施工段内的供水与排污设施由乙方自行解决，甲方帮助进行协调；

6、乙方自行解决相关的一切驻地、临时设施的建设。

7、乙方应对所承担工作的施工安全、质量、进度及文明施工等全面负责，并承担缺陷修复、保修责任。

8、乙方必须在甲方指定的银行为其务工人员办理工资卡，未办理的，甲方将不发放其工资，所造成的损失均有乙方承担。

9、乙方应按国家（或当地）有关规定办理进场劳务人员的暂住证等各种证件，其费用均由乙方自理

10、乙方对其所承担工作任务的施工安全、质量、进度及文明施工等全面负责，并自主经营、自负盈亏。

11、甲方提供的设备及材料，乙方应妥善使用及保管，对于乙方原因造成的损失，甲方按市场价格+6%采管费从乙方结算中扣除。

12、工程质检资料由乙方负责填写，并按要求上报项目部。

六、工程质量要求

1、乙方所承担的项目，应严格按照甲方、监理要求进行施工。

工程质量应符合《公路桥涵施工技术规范（JTG/TF50-2011）》及设计制订的相关技术要求及验收标准。

同时也应满足甲方与业主签订的合同文件（包括标前会议纪要、补遗书及澄清文件等）要求。

2.乙方应对全部现场操作、施工方法、措施的可靠性、安全性负完全责任。

如果业主、监理或甲方检查发现工程质量不符合质量标准，乙方要在质量整改通知书规定的期限内返工修复完成，所发生的费用或损失由乙方负责。

否则甲方有权雇用他人进行返工修复，由此产生的费用由乙方承担，并从乙方工程款中扣除。

3.乙方应按甲方内部规章制度的要求进行质量管理工作并及时办理各种工序交接手续。

乙方采购的建筑材料必须取得相关材质证明和进行材质检测并通过监理工程师对其质量的认可，否则由此而引起的一切争议及费用或损失均由乙方负责；造成甲方损失的，甲方有权直接从乙方工程款中扣除或通过法律途径索回。

合同履行过程中乙方不能因为市场价格变动而向甲方提出任何费用补偿或索赔，不能因为价格变动而降低实体工程质量。

七、合同金额及单价

1、本合同总金额为：

大写（该金额为预计数，最终金额以结算价为准）。

2、本工程施工协作承包单价以附后的工程量清单单价为准。

该单价包含乙方设备进出场费，直接费（人工、小型机具、材料费（除甲方提供材料外）等）、间接费（电费，人员住宿，交通费、辅助测量、警卫等），利润、税金以及为完成上述内容所作的辅助工序的一切费用。

乙方签订协议前，应认真核算单价，在本合同履行期间不予调价。

3、甲方有权根据工程进展情况，调整乙方的工作量。

计量支付与结算应以经监理工程师和业主认可的，并满足质量要求的实际工程数量为准。

对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

八、劳务价款的支付、结算办法

1、本工程无开工预付款。

2、每月按业主招标文件规定的时间、支付方法由甲方及现场监理工程师共同对已完成的合格工程进行现场收方计量，由甲方统一向业主报送计量支付报表，待业主将计量支付款拨付给甲方后，甲方收到乙方相应金额的发票或人员工资表后，由甲方扣除质量保证金、安全保证金、民工工资保证金、各种代扣税（费）以及其他应扣款后10日内拨付给乙方。

3、乙方在此郑重承诺：

结算时，如甲方未能及时获得业主支付的工程款，为保证施工的持续性，乙方自行解决资金周转问题，放弃向甲方或业主索要利息的权利，不能因此而停工或延误工期。

九、工程质量保证金、安全保证金、民工工资保证金的扣除及返还

1、乙方承担工程的质量保证金比例按每月支付额的5%，由甲方在乙方的结算付款中扣取。

2、乙方承担工程的安全保证金比例按每月支付额的5%，由甲方在乙方的结算付款中扣取，待乙方所有人员撤离本项目后5日内一次性无息返还。

3、乙方承担工程的民工工资保证金比例按每月支付额的5%，由甲方在乙方的结算付款中扣取，待协议内所有工作内容完成，乙方所有人员撤离本项目后，一年内如未发生农民工讨薪事件，由甲方一次性无息返还。

十、安全责任

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定以及甲方与业主签订的工程承包合同中关于安全生产的有关规定，并遵守双方签订的的《协作队伍安全生产协议书》严格按安全标准进行施工，并随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

1、乙方应当对其工作人员进行安全教育，配备专职的安全员，特种作业应当持证上岗，按规定管理易燃易爆材料，对其所使用的施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

2、为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施，费用由甲方负责；

3、因乙方造成事故的责任和因此而发生的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼等费用，由乙方承担。

十一、文明施工与环境保护

乙方应当履行甲方与业主签订的工程承包合同中关于文明施工，环境保护的有关规定。

1、加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；

2、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

3、采取一切合理有效的措施保护施工现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、水土的流失、油污、有害气体、噪音、振动等对环境的污染；

4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

5、因乙方导致或发生相关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用，由乙方承担。

十二、甲、乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、签订协议后，甲方负责向乙方提供本工程协作施工部分的设计文件、技术资料、招标文件及相关的总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外）复印件，供乙方查阅；

2、组建与工程相适应的项目管理班子，负责日常管理；

3、负责提供施工用电接口（用电接口保证到施工作业面100m范围内）；

4、负责审批乙方的施工组织设计，组织本工程的技术交底，但不能以此作为免除乙方应承担的质量责任。

重点、难点工程须经监理工程师批准后，乙方才能组织施工；

5、负责进行中间工程的验收和办理有关签证；

6、在施工过程中，甲方对乙方的工程进度、质量、安全生产和环境保护措施，有权监督检查，并向乙方提出整改要求；

7、甲方可根据工程进度的要求，有权要求乙方随时增加施工人员及机械设备，并有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配；

8、按合同约定，按时向乙方支付工程款；

9、甲方代表在所供材料设备验收24小时前将通知送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。

无论乙方是否派人参加验收，验收后由乙方妥善保管，发生损坏丢失，由乙方负责赔偿；

10、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应全面了解合同的各项规定

2、签约前，乙方应当提供本企业资质资信情况，作为本合同附件；

3、乙方应当委派合格的管理人员，明确其权限范围；

4、乙方组织的劳动务工人员系乙方聘用人员，乙方进场前应将其劳务人员简历资料（含姓名、性别、出生年月、籍贯、文化程度、技术状况、身份证号码、户口所在地）交甲方备案，乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并按国家有关规定办理社会保险；乙方还应按国家（或当地）有关规定办理进场劳务人员的暂住证等各种手续，其费用均由乙方自理。

在施工过程中，劳动人员如因病、工伤等产生的费用由乙方负责解决。

5、乙方项目主管及技术负责人应当常驻工地，离开工地须经甲方同意。

并保证每月在工地现场25天以上（含25天），由甲方考勤；

6、接受甲方对工期、质量、安全及环境保护措施的监督和检查；

7、自行解决施工及生活用水、用电，电费按1元/度，从结算款中扣除；

8、乙方应严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，工程进度符合甲方及业主要求，注重安全，加强现场管理，做到文明施工；

9、由乙方负责采购材料设备的，应按照合同约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，经甲方验收后方可用于工程施工。

10、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。

因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延；

11、未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；

12、乙方不得与其他单位或个人签订有损甲方利益的经济合同；

13、乙方不得将本工程转包，分包；

14、乙方应当设立专项资金账户，甲方有权对其资金使用情况进行全过程监管；

15、乙方在施工过程中，对甲方拨付的工程款只能用于本项目，不得挪作他用，不得拖欠民工工资，甲方有权监督民工工资的发放；

16、在施工过程中，自行负责临时安全防护的施工，若因防护的问题造成施工对红线外的田地、三杆一线等损坏，乙方自行承担全部经济损失；

17、由甲方提供的所有机械，乙方必须在规定的工期内完成工程，若超出规定的工期则按市场租赁价格收取费用；乙方不得采取任何形式转卖甲方提供的主材以套取资金，一经发现乙方有转卖工程主材的事实，甲方将按转卖材料市场价值加收10%的采购费；

20、非因甲方原因（如业主、不可抗力或其它第三方等）造成乙方损失的，乙方不得向甲方提出索赔要求。

21、乙方除履行本合同外，还必须无条件履行甲方与业主签订的合同文件的全部条款及对业主的各项承诺，并保证和保障甲方在本合同中应享有的权利不受损害。

保证甲方免于承担任何由于乙方未能履行上述义务或未尽上述责任而引起的或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、业主违约处罚或政府相关部门的罚款及其它开支，如发生以上情况，均由乙方承担责任和经济损失。

十三、违约责任

1、甲方不按约定支付工程款时，应按银行同期存款利率向乙方支付拖欠工程款的利息；

2、若乙方未在合同合同期内完成工作，工期每拖延一天课以1000元违约金，累计不超过本合同金额的10%；

3、乙方项目主管及技术负责人考勤达不到规定天数，则每一人离开一天按1000元违约金从乙方当月结算款中扣除；

4、未经允许，乙方擅自停工，甲方有权对乙方课以5000元/天的违约金，累计不超过本合同金额的10%；

5、未经允许，乙方擅自调离设备，甲方有权对乙方课以5000元/天的违约金，累计不超过本合同金额的10%；

十四、单方解除合同的条件

1、乙方将本工程分包、转包的，甲方有权单方解除合同；

2、未经允许，乙方擅自停工超过3天以上（含本数），甲方有权单方解除合同；

3、在合同履行过程中，乙方发生重大安全、质量事故，甲方有权单方解除合同；

4、当乙方拖延工期达5天以上时，甲方有权使用乙方现场的机械设备，指定有施工能力的其它协作人完成，并把该部分工程款在乙方合同款中直接划付，而不需要乙方同意；或甲方有权单方解除合同；

5、在合同履行过程中，若乙方不能满足业主、监理、甲方的工期、质量、安全要求时，在不能协商解决的下，甲方有权没收履约保证金并单方解除合同；

若甲方依据前述条款单方面宣布解除合同，乙方必须在接到解除合同通知书之日起5日内无条件退出施工场地。

逾期乙方则按每日50000元向甲方支付违约金。

十五、保险、税费

1、本劳务分包工程涉及到的工程一切险、第三方责任险、团体意外险由甲方负责并承担费用。

甲方暂扣乙方结算总金额的3%做为营业税及附加费用，乙方提供合格发票或人员工资表后，甲方再返还给乙方。

2、若乙方中途退场，履约保证金将不予退还。

合同履行完毕后，若履约保证金仍有剩余，余款在签订合同终止协议书之日起三日内，返还给乙方。

十六、合同争议解决方法

本合同在履行过程中，双方所发生的一切纠纷由双方协商解决。

协商不成，应向甲方公司住所地人民法院起诉。

十七、其它未尽事宜，双方协商解决。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

十八、本合同一式4份，甲方持3份，乙方持1份，均具有同等法律效力。

十九、本合同自双方签字盖章，并从乙方提供合格资质之日起生效。

甲方：

（公章）　　　　　　　　　乙方：

（公章）

项目经理：

　　　　　　　　法定代表人或授权的代理人：

签订时间：

年月日

清单说明

1、工程量清单应与合同条款、技术规范及图纸等文件结合进来查阅与理解。

2、甲方有权根据工程进展情况，调整乙方的工作量。

计量支付与结算应以经监理工程师和业主认可的，并满足质量要求的实际数量为准。

3、复核合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程有关于的细目的单价或总额价之中。

4、承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，不再单独报价。

5、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

6、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

8、图纸中所列的工程数量及数量汇总表仅是提供资料，不做为结算依据。

9、如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，应予以修正。

10、乙方在此承诺，若乙方负责的工作内容经竣工审计减少，减少金额由乙方承担。

甲方：

乙方：

（公章）

授权人：

授权人：