建筑工程防水施工合同范本.docx
《建筑工程防水施工合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程防水施工合同范本.docx(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
建筑工程防水施工合同范本
建筑工程防水施工合同范本
建筑工程防水施工合同范文一发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国经济合同法的有关规定》和《中华人民共和国建筑法》的有关法律条款,经双方经协商同意签定本合同。
1、工程概况:
1.1工程名称:
1.2工程地点:
2、承包范围:
2.1承包方式:
2.2承包单方价格卷材元/每平方米;3、工程量确定:
竣工后按实际测量的工程量计算(做工程量清单)。
4、双方责任4.1发包方责任:
4.1.1负责提供施工现场和作业面。
4.1.2负责提供必要的技术文件,如施工有变更时提前三天通知乙方。
4.2承包方责任:
4.2.1负责进场工人的质量、安全生产、消防等专业培训合格后持证上岗。
4.2.2负责作业面的灭火器材。
4.2.3所承担项目工程质量达到北京市地方标准的验收要求。
4.2.4负责工人的工伤保险和劳保用品。
4.2.5负责成品保护和文明施工。
4.2.6承包方负责提供材料相关文件,材料试验和施工资质证书。
5、工程保养自工程验收(一个雨季)之日起,保修期为五年,保修期内的一切费用由承包方承担。
6、安全生产:
承包方负责承包范围内施工现场及整个场地的人身、财产安全。
若发生安全生产和其它安全事故,一切责任全部由承包方负责。
7、付款4.1工程完成后付给承包方承包费总额的一个雨季后付给承包方承包总额的45%,余下5%作为质保金,包修期满一次性付清。
7.2付款以支票形式支付8、纠纷双方发生纠纷协商解决,解决无效后到平谷区人民法院裁决。
9、其它事宜:
本合同一式三份,发包方二份,承包方一份。
发包方(盖章):
承包方(盖章):
法定代表:
法定代表:
年月日年月日
双方就本工程施工项目协商一致签定本合同。
一、承包内容:
依照华优建筑设计院设计的杭州中明投资有限公司(二期)商业用房的施工图中地下室砼墙板外侧防水工程,承包内容如下:
砼墙板表面基层处理刷JS防水涂料(材料由乙方采购)铺贴无纺布铺贴成品防水涂料保护层二、质量要求:
1、乙方必须按照建筑工程质量验收规范及项目部制定的质量目标,精心组织施工。
2、防水涂料厚度不得少于1.2MM,最低不得少于1MM(以现场随机取样为准),如不能满足此要求的,必须返工重做,否则甲方不支付任何费用。
3、在施工过程中,如发现砼墙板有裂缝的,必须先进行单独处理后,再施工防水面层。
4、乙方必须对所施工的质量全面负责,如今后砼墙面出现渗水现象,必须无条件进行修补,直至完全符合要求,如修补后还不能满足要求的,甲方有权指派其他施工队伍进场修补,其费用从乙方中扣除。
三、工程结算与付款方式:
1、工程量按实际面积计算,每平方为贰拾元。
2、工程款支付:
a、工程完成后支付完成工程量的50%;b、工程竣工验收后支付完成工程量的30%;c、余款竣工验收一年内付清。
四、安全方面:
乙方必须严格按安全操作规程进行施工,做到预防为主,确保无事故发生,做好工人的安全技术交底。
如由乙方自己原因造成的安全事故,甲方不承担任何费用。
乙方在施工过程中的劳保用品全部自行负责。
五、本合同未尽事项,双方协商解决。
六、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。
甲方签字(盖章):
乙方签字(盖章):
年月日年月日
为明确双方权利、义务、责任,特签订本合同:
一、工程名称及地点工程名称:
工程地点:
二、承包内容、方式及单价1、承包内容:
XXX防水工程施工图纸与设计变更。
具体包括:
地下室地板、顶板与外墙、屋面防水层、卫生间等防水工程,具体施工部位及项目详见施工图纸。
2、承包方式:
包工包料、包机械工具、包质量、包检测、包安全文明施工、包竣工验收合格。
4、以上合同单价已包括所有材料费、人工费、材料检测费、税票。
也包括管道、洞口周边及内外墙脚、墙根、阴、阳转角处加强处理的费用。
5、结算按实际防水面积计算工程量(不含搭接量)。
6、如有设计变更材料与做法价格由双方另议。
三、付款方式乙方防水工程施工至每栋封顶经甲方验收合格,甲方一次付给乙方已完成工程量__%的工程款,项目全部防水工程施工完成且经验收合格三个月后无质量问题,甲方向乙方支付至全部工程量的__%工程款,剩余__%工程款作为质量保修金,保修期年满后一个月内再退还给乙方,不计利息。
工程款支付为现金或转账,不开票支付,乙方必须及时向甲方提供足额的含税发票。
四、工程工期1、开工日期以甲方开工令为准。
2、根据业主及甲方的进度安排,乙方必须确保工期,因乙方责任延误工期的经济损失由乙方承担。
如乙方因各种原因达不到施工进度安排,甲方有权随时收回分包项目并要求乙方人员限期无条件退场。
3、合同签订后按甲方通知,乙方必须安排进场施工,因乙方自身原因导致防水工程随后的工序耽误的,所有责任由乙方承担。
4、所有防水工程乙方需按照甲方工期及施工要求完成施工,如遇雨天,工期顺延。
五、双方责任1、甲方责任:
①提供给施工临时设施、施工用水、用电、生活用水用电等。
费用由甲方承担;②提供可进行防水施工的工作面;③负责向乙方进场人员进行安全交底及质量施工交底;4负责现场施工调度和管理及质量、安全监督,审核乙方的工程量核算;5帮助和协调乙方与设计、监理、建设单位等的合作关系;6按合同约定及时支付乙方工程款。
2、乙方责任:
①乙方负责组织材料及施工人员按甲方要求的时间进场进行施工;②乙方负责进行材料的保管、施工及产品防护;③对防水施工队伍进行安全教育、交底及现场管理;4乙方在施工中必须满足甲方关于企业形象宣传的有关要求,自备符合安全施工要求的安全帽、安全带、灯、手套等施工防护用品。
5乙方负责防水施工时的安全,如出现安全事故由乙方负责承担该事故所生○的责任和损失。
6乙方负责对已完成的作业面的保护清理工作,与相关工种施工协调好,避免在与其他施工班组交叉作业时对成品的批坏。
8合同签订后应积极主动与甲方项目部沟通,了解有关进场安排的事宜。
9合同签订后3天内,○编制施工组织设计和施工方案、根据甲方总进度计划编制分项进度计划及设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及监理、建设单位审批。
10按施工图纸、施工总说明,图纸交底会审纪要、设计修改(或变更)通知单和《施工及技术验收规范》做好自检工作。
11负责原材料送检并收集有关试、化验资料,做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集有关施工技术资料。
12负责防水工程的验收(包括隐蔽验收、专项验收)及费用等。
○13工程隐蔽验收前,乙方自检,自检合格后提前24小时通知甲方项目部、监理单位、建设单位验收。
经验收合格后方可进行隐蔽工程和下道工序的施工。
14应明确乙方与甲方只是分承包关系,○乙方施工中或施工完毕后所出现的劳务纠纷概与甲方无关。
乙方职工在施工现场患病、负伤、死亡所属费用均由乙方承担。
如出现劳务纠纷,甲方有权直接支付劳务工资,在乙方工程款中扣除。
15乙方应按安全施工有关规定,给工人购买工伤保险、意外伤害险等,采取严格、科学的安全措施,确保施工安全和第三者安全,承担由于自身安全措施不力造成的责任和所发生的费用。
16遵守国家法律和地方行政、○治安法规和劳动纪律,必须具备在本县施工的一切合法手续和有效证件。
17精心施工,服从甲方的调度和管理。
现场应配备项目经理及两名施工管理人员负责现场协调。
18乙方购买的材料必须满足甲方所指定的材料品牌及生产厂家的要求。
六、工程质量1、工程质量标准:
优良工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。
并符合发包人的要求。
工程施工质量必须符合《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002;《地下室防水技术规范》GB50108-2008;《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。
3、防水施工所用的材料必须国家标准的防水材料,有产品出厂合格证书、性能检测报告与复检报告。
并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。
检测费用由乙方负责,不合格的严禁使用。
4、乙方必须按图纸设计、相应图集及甲方的技术交底及现行规范要求进行施工。
若乙方施工的防水层不符合规范的质量标准要求,乙方必须无条件返工,造成的损失全部由乙方负责。
5、对于乙方提供的材料,在用于工程之前应随时接受甲方代表的检验,乙方应为检查和检验提供通常所需要的协助、劳务等。
6、施工过程中对甲方现场施工人员提出的质量问题,乙方必须及时处理直至符合要求,按照国家标准防水保修期为五年。
如建筑自然龟裂或地震自然灾害造成漏水的不再保修范围,水电排水管根部漏水不保。
七、工程验收1、乙方在完成每道工序施工后,应立即向甲方、监理提出验收,验收合格后方可隐蔽进行下道工序施工。
甲方应在五天内组织有关人员检查验收。
若由于甲方原因未能及时验收,造成的工期延误由甲方负责。
2、卫生间防水层施工完毕后应进行试水,确保无渗漏后方可进行隐蔽。
3、工程完工后,乙方应及时提请验收,甲方应在十天内组织有关人员检查验收。
八、安全及文明施工1、安全施工与检查1.1乙方应严格遵守建设施工安全生产有关管理规定,严格按国家及行业安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保施工安全和第三者的安全。
由于乙方安全措施不力或因乙方其他原因造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。
1.2甲方对乙方进入施工现场的劳务人员进行教育,乙方应积极配合。
因乙方未及时书面通知甲方对乙方新进场工人进行安全教育,导致新进场工人未接受进场安全教育或安全技术交底,由此产生的安全事故责任和费用均由乙方承担。
1.3乙方自身必须定期培训劳务工,提高其安全意识,并检查落实其班前安全活动,认真督促其遵守安全技术操作规程及甲方安全技术交底要求,否则造成的事故责任和由此发生的费用,均由乙方承担。
2、安全防护2.1乙方应按甲方审批的施工方案和安全技术交底的要求,对各种危险部位采取必要的防护措施。
如由乙方未按要求及时采取必要的安全防护,产生的安全事故责任及由此产生的费用均由乙方承担。
2.2乙方必须为进场作业人员提供足够的个人劳动安全防护用品,费用由乙方自理。
如乙方不为其作业人员提供或未严格督促作业人员使用个人安全防护用品,将按本工程施工总合同有关处罚条款执行,由此造成安全事故责任和费用,由乙方承担。
3、事故处理现场发生重大的伤亡及其他安全事故,乙方应在事发不超过2小时报告甲方,同时要按政府有关事故处理要求作好现场保护、人员抢救等功罪,事故的责任方承担相应的责任和费用。
4、文明施工4.1乙方在甲方提供的现场内施工应采取必要的措施,确保施工现场每日工完场清,分项工程中每道工序完工后,及时清理现场,符合甲方对文明施工的要求,因乙方原因违反约定,乙方承担责任。
4.2乙方在甲方提供的生活区内采取必要的措施,确保生活区内卫生、整洁、有序,符合甲方对生活区的要求,因乙方原因违反规定,乙方承担责任并接受甲方项目部处罚。
4.3乙方按甲方的要求,对使用的材料、成品、半成品按照指定的位置有序堆放整齐并加以保护,符合甲方对现场平面管理的规定,由此发生的费用均由乙方承担。
九、工程结算工程完工达到付款支付节点后,乙方应在一周内向甲方提交书面结算资料。
甲方在收到结算书后一周内审核。
经双方确认工程量后,按本合同第三条付款方式办理付款手续。
十、其他约定1、乙方不得使用不合格的防水产品,不得偷工减量,如有发现甲方有权单方面解除合同,并对乙方已完成的工程量不予以付款结算。
2、本合同订立后,未经双方协商或法定程序解除,乙方不得以任何理由单方解除合同、终止施工,否则视为乙方单方毁约,乙方除应向甲方支付合5万的违约金外,还必须赔偿因此造成甲方的全部经济损失,且乙方已完工程甲方有权不予结算及支付工程款。
3、乙方不按合同工期竣工、施工质量达不到业主的要求,乙方应接受甲方推迟或减少拨付工程款的决定,并不得以任何理由停工或怠工。
导致甲方经济损失的,由乙方负责赔偿。
4、除非本合同条款另行约定,乙方应履行并承担总包合同中与防水工程有关的甲方所有的义务与责任,同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
5、乙方应积极主动与土建施工对协调、配合,必须保证防水工程随后的土建工序能顺利施工,否则造成纠纷产生费用由乙方承担。
十一工程转包和分包本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、争议解决甲乙双方在履行合同过程中,若有争议首先友好协商解决。
协商不成,任何一方有权向当地仲裁机构申请仲裁或向当地人民法院提出诉讼要求。
十三、合同终止与生效1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同在双方完成约定工作内容,工程款结清后即告终止。
十四、其他本合同未尽事宜,甲乙双方另行商定。
十五、合同份数本合同一式份,甲方执,乙方各执份,经双方代表签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
日期:
身份证:
电话:
日期:
电话:
看了建筑工程防水施工合同的人还看了:
1.建筑防水承包合同范本2.建筑防水工程承包合同标准模板3.防水工程承包合同书4.防水工程施工承包合同5.楼顶防水施工合同样本