推荐建设工程合同管理书易修改word版 11页.docx

推荐建设工程合同管理书易修改word版 11页.docx

《推荐建设工程合同管理书易修改word版 11页.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《推荐建设工程合同管理书易修改word版 11页.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

推荐建设工程合同管理书易修改word版11页

本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！

==本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！

==

建设工程合同管理书

　　摘要：

建设工程施工合同是工程建设质量、进度、投资控制的主要依据。

建设主体之间的权利义务关系主要是通过合同确立的。

合同管理贯穿于工程实践的全过程和工程实施的各个阶段，建设精品工程，管理好建设工程合同十分重要和必要。

　　建设工程合同管理浅论一

　　1工程概术

　　801#项目，单体建筑面积6万m2，地上12层，地下两层，滑板基础，框架剪力墙结构，檐口高度60m，总投资2.7亿元人民币，201X年10月开工，201X年底竣工，已投入使用2年。

　　是单位有史以来，单体建筑面积最大、投资最多、结构最为复杂、功能最齐全的建筑物。

　　对801#项目工程施工合同管理过程中出现的问题进行分析和总结，从中得到一点启发，给今后管理，提供一点借鉴和指导。

　　主要问题是我们没有严格执行合同，没有管好合同，没有按照合同规定办。

（1）《801#建筑物建安工程合同》专用合同条款11.4异常恶劣的气候条件的范围：

20年一遇的最大降水（雪）。

　　我们认为连续下雨10几天甚至20几天，工地基本处于停工状态;下雪了，气温很低，无法施工，或严重影响施工，现场就认定是异常恶劣的气候。

　　施工单位申请顺延工期，我们认为合理，就给施工单位顺延了工期。

　　结算审计通不过去，对现场认可的工期认证给予否认。

　　理由是‘它不是二十年来最大的雨雪，因为没有记录可查’;我们没有严格按合同要求把关。

（2）《801#建筑物建安工程合同》专用合同条款11.5承包人的工期延误‘逾期竣工违约金的计算方法：

逾期竣工在10d以内（含），每天罚款5000元;逾期竣工超过10d，每天罚款10000元。

　　施工单位没有按合同规定日期交工，801#项目整体工期推迟交工109d，我们没有按照此条款对施工单位处罚，没有履行相关手续。

　　审计过程中质问现场人员为什么不罚款，是否存在什么问题;现场管理时一直在口头上要求过。

　　重质量，保工期，保安全，但从未叫过真，没认真地按合同去做过。

　　等审计人员查出来，才想起去补这块资料，问题就来了，存在造假嫌疑。

　　所以我们要认真总结，引以为戒，今后不要再犯类似错误。

　　（3）《801#建筑物建安工程合同》专用合同条款16.1物价波动引起的价格调整：

施工期内，发包人仅对承包人用于本工程的钢材（土建钢材）、水泥（商混、现拌混凝土和砂浆水泥）两项主材和人工费因物价波动引起的价格变动进行调整结算。

　　不超过±5%的，不予调整;钢材、水泥材料价格变化幅度超过±5%的，仅计算超出±5%以上的部分，按照投标基准日期当期与材料采购时当期的《河南省工程造价信息》发布的材料信息价计算差价，材料数量以承包人投标书《单位工程人材机汇总表》中的用量为准（消耗量超出定额规定消耗量的部分，由承包人自行承担），不予调整。

　　材料费调差仅计取税金。

　　201X年5月，801#项目施工单位中标时，当期市场钢材价格4300元/t，201X年年底至201X年全年，钢材价格持续下跌至2900元/t，钢材价格下跌了30%，现场没有执行调整。

　　审计人员向我们要依据，我们没有。

　　工作被动。

　　现场管理人员，应该兢兢业业、一丝不苟做好材料数量进出场登统计，掌握材料市场价格信息、出具调整报告。

　　（4）《801#建筑物建安工程合同》专用合同条款4.5承包人项目经理‘承包人应按中标通知书的约定指派项目经理，并在合同签订后5日内到职。

　　若更换项目经理，发包人将扣留项目经理保证金伍拾万元;项目经理每月在位时间不少于22d，在位时间达不到要求时，按人民币1500元/d处罚;项目经理连续30d（含）以上不在现场，除项目经理本人不可抗力原因不能到位经发包人批准外，发包人将扣留全部保证金伍拾万元，并有权解除合同，未经发包人批准，承包人不得更换项目经理。

　　’在实际施工过程中，项目经理一直没有到位。

　　指挥部还为此买了指纹机，要求施工单位的管理人，每天按指纹，也没有多大效果。

　　但也没有执行处罚。

　　它实为社会通病，挂靠企业，挂靠项目经理已经成为全国性施工弊病。

　　在制定合同时，能否变通一下，有待商榷。

　　另外有部分合同条款中权利义务不对等。

　　《801#建筑物建安工程合同》专用合同条款11.5承包人的工期延误，逾期竣工违约金的限额：

最高不超过签约合同价的3%。

　　11.6工期提前，提前竣工的奖励最高不超过合同价的1%。

　　合同条款不对等，就是不平等合同。

　　综上所述，合同签订和执行，都需慎重，制定合同条款时，不要照抄照搬，死搬硬套，一定要在符合法律和相关规定的前提下，符合实际、实事求是，制定出切实能指导建筑活动的合同。

　　执行合同过程中，必须按合同条款，不折不扣，严格执行。

　　这样管理项目才不至于丢三落四、漏洞百出，经得起检验和审计。

　　2建设工程合同

　　建设工程合同是工程承包人根据发包人的要求，依据地质勘查报告、施工图纸设计、答疑纪要及招投标的相关要求，与发包人签订的约束甲乙双方权利和义务的文本。

　　科学、合理、规范的建设工程合同，即有利于甲、乙双方分摊责任、规避风险，又有利于市场有序、平等竞争。

　　建设工程合同是实现工程项目目标，合理解决甲乙双方变更、索赔和争议的依据。

　　同时，它也是工程项目管理的重要组成部分。

　　3建设工程合同签订

（1）合同谈判由甲乙双方负责人及相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

　　签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

　　对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本单位负责。

（2）签约人在签订合同前，必须认真了解对方当事人的情况以及对方近年的财务状况及工作业绩。

　　签订合同须贯彻“公平、公正、公开、廉政”的原则。

　　合同一般采用书面格式，统一合同文本。

　　并在合同管理部门进行备案。

　　合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

　　《801#建筑物建筑安装工程合同》中：

发包范围（具体以发包人工程量清单为准）;建筑装饰工程：

基坑-6.0m以下土方开挖、基坑降水、基坑边坡支护（含基坑-6.0m以上已开挖边坡支护）;给排水.....而中标通知书中，承包范围是：

建筑装饰工程：

基坑-6.0m以下土方开挖、基坑降水、基坑边坡支护;给排水.....两者前后不一致，施工单位按照合同，把-6.0m以上护坡做了，才发现清单里不含此项内容，向甲方索赔，引起合同内容纠纷，虽经多次协调，也未能妥善解决。

　　（3）合同内容应注意写明双方的全称、签约时间、签约地点;建设工程合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;最后，注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

　　4建设工程合同管理

　　合同不是是放在保险箱里，出现问题时，才把合同拿出来查一查;合同管理应该是把条款记在心里，天天对着条款找问题。

　　把合同条款内涵吃透。

　　避免出现实际工程管理过程中出现漏洞，审计通不过。

　　“图纸和合同”是我们施工现场管理者的两把尺子，它就是标准，看懂施工图纸，熟记施工合同，对照图纸，利用合同的相关条款去管。

　　同时，它也是两把利剑，违背它，不按照图纸和合同做，我们将会碰的头破血流。

　　甲乙双方签订工程合同时，最重要的是根据工程的特点，选择恰当的发包方式和价款调整形式，因不同的发包方式和价款调整形式，直接关系到工程造价的有效控制和甲乙双方的利益。

　　在合同正式签订前应进行严格的审查把关。

　　施工合同是否合法，业主的审批手续是否健全完备，合同是否需要公证和批准;合同是否完整无误，包括合同文件的完备和合同条款的完备;合同是否采取了示范文本，与其对照有无差异;合同双方责任和权益是否失衡，确定如何制约;合同实施会带来什么后果，完不成合同规定内容的法律责任是什么以及如何补救;双方对合同的理解是否一致，发现分歧如何解决。

　　合同条款是否符合本项目的客观实际等。

　　对不符合实际条款应实事求是地加以修正。

　　《801#建筑物建安工程合同》合同中出现的问题，既有合同制定时局限性，也有执行过程中，没有严格执行合同条款，或执行的不坚决和彻底，引以为鉴，从中吸取教训，提高工作标准，便于更好的管好项目。

　　5结束语

　　《801#建筑物建安工程合同》是一份很好的合同，科学指导了现场管理、施工、争议的解决等。

　　有不足之处和不完善的地方，仅供大家借鉴和参考，我们不能因此否定它。

　　合同管理与控制是一个很复杂的过程，我们要不断的去探索和完善.

　　建筑工程施工合同书二

　　发包方:

（以下简称甲方）

　　承包方:

（以下简称乙方）

　　有限公司陵水分公司厂房及设备基础，现已做好施工前各项工作准备，经研究同意以包工包料形式发包，为便于工程顺利进行，施工中明确甲、乙双方各自的权利、义务，经协商共同定立以下合同条款，以供共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称:

混凝土生产线设备基础、围墙、道路、生活区配套房及厂区绿化等工程。

　　2、工程地点:

陵水县新村曲港。

　　3、工程结构:

设备基础、堆场基础及剪刀墙、及其它公共设施。

　　二、工程承包范围根据发包方提供的施工图文件、土建、水电安装及说明的要求。

　　乙方自备应符合施工要求的设备、器具、措施项目及其它费用完成工程。

　　三、合同工期

　　1、开工日期:

20xx年11月25日（首批图纸到之日计算）。

　　2、竣工日期:

20xx年1月25日:

合同工期总日历天数:

搅拌站60天。

　　3、工期提前或延误按第十一条执行。

　　四、施工管理质量标准，乙方在本工程项目中，应严格按照国家的法律法规进行施工，并接受甲方现场管理人员的监督，严格按照施工图纸，验收规范，保质、保量、按期、安全、文明完成本工程。

　　工程质量必须达到合格等级标准以上，对不符合施工规范的工程，甲方有权开出整改通知及罚款单，按轴线及部位完成质量检验（土方开挖、模板制作、钢筋加工、钢筋绑扎、及各隐蔽部分的检验）所有砼浇筑匀要有甲方签发的浇筑令才能浇筑施工，施工单位私自浇筑的砼，第一次罚款1000元。

　　第二次罚款201X元。

　　否则由已方负责返工，一切经济损失及法律责任均由乙方负责。

　　五、合同价款（含3.3%建安税造价）

　　l、场地平整、基础土石方开挖及回填按实际发生机械台班计算机械台班费及乙方人员管理费（含边角、松土清理，回土分层注水夯实等）。

　　2.其它项日造价按海南省201X建筑工程综合定额计算，按定额站当期信息价调差。

　　计算工程造价下浮3%。

　　取费标准按三级建筑施工企业的取费标准取费。

　　暂定搅拌站工程造价人民币:

捌拾万元正（￥:

800000元）。

　　3、暂定工程造价为估算价，实际发生金额按最终工工程量结合本合同的计算规定计算核定数为准。

　　六、付款方式

　　乙方工人进场动工，甲方必须预付工程造价30%的工程款给乙方做为备料及生活费用，第二次付款是乙方按工程进度向甲方提交完成工程计量单，经甲方现场人员签名确认按完成工程量的90%拨付工程进度款，竣工验收后拨付总造价价95%，留5%至保修期满后付清。

　　七、工程变更:

　　施工中，如甲方需要对原工程设计进行变更，应提前通知乙方，并提供设计变更图纸或说明，乙方应按要求进行变更。

　　结算时同时增、减变更工程量计算的价款。

　　未经同意的乙方不得随便进行变更，否则乙方承担责任。

　　八、竣工验收与结算工程

　　具备竣工验收条件的项目，乙方应提前5天通知甲方验收，验收前应有竣工图及全套的隐蔽资料及各种质量检验表，混凝土及钢筋必须送县检测站检测。

　　甲方在5天内组织验收。

　　验收后如有不合格部分，乙方应在5天内进行整改至合格为止。

　　竣工日期以验收日期为准。

　　九、安全生产:

　　乙方必须严格按施工规范的有关要求及规定进行施工，采取安全施工的防护措施，严禁违规操作，杜绝事故发生，确保施工安全、施工用电应配有操作证的电工、临时用电应有较好的安全防护措施，及临时用电的方案，并对安全生产负全部责任。

　　十、甲、乙双方的其它职责：

　　甲方：

　　1、工程开工前，甲力应提供四份施工图文件;

　　2、设置项目筹建组对整个工程的施工建设进行组织协调，代表甲方履行合同;

　　3、按乙方提出的进度计划、保证提供所需预理件：

　　4、施工所需的水、电接至距离建筑物中心100M内，并保证正道路畅通;

　　5、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验;

　　6、按时拨付给乙方的工程进度款。

　　如误期支付工程款，工期延误由甲方负责（付款时间在一星期内）。

　　乙方：

　　1、严格按照《工程承建简章》要求施工。

　　所有进入现场的材料均要求填写记录签证取样，由甲方工程师取样抽检送有资质的质检单位试验合格后方能使用。

　　2、乙方应在协议条款约定的日期，将进度及施工过程中的实际进度计划报表和工程事故提交甲方代表。

　　3、负责施工现场所需的照明及保卫工作。

　　4、己完成工程未交付前负责做好保护工作。

　　5、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　6、保证现场清洁卫生管理，交工前洁理现场垃圾，达到标准。

　　十一、其它约定：

　　1、工期何提前一天奖励1000元，每超期一日罚款1000元。

　　2、工期延误。

　　对以下造成竣上日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

（1）、工程量变化和设计变更。

（2）、一周内，非乙方原因停水、停电、大雨造成停工累计超过8小时。

　　（3）、不可抗力。

　　（4）、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。

　　乙方在以上情况发生后3天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后3天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

　　十二、违约索赔：

按合同法。

　　十三、在本工程总造价款拨付至80%—90%时，由甲方提供有效证明给乙方，乙方必须全额提供合法有效的建安发票，否则延误付款及造成的工期延误由乙方承担违约责任。

　　十四、本工程质保期为一年，从验收合格之日起计算保质期。

　　本合同有未尽事宜，双方共同协商解决，如不能解决，呈请有关部门仲裁。

　　十五、本合同一式肆份，甲、乙方各执正本贰份，签章后生效。

　　甲方（章）：

乙方（章）：

　　地址：

地址：

　　法定人代表：

法定人代表：

　　委托代理人：

委托代理人：

以下文字仅用于测试排版效果,请使用时删除！

当撩开窗的刹那，当推开门楣的倥偬，当抬头仰望天空时刻，秋阳光芒，总是令你防不胜防，把它光和热，幻化成清晰影子，将你打得，招架难熬，只有默默承受，从早到晚，变为它之囚徒，渴望于之脱逃。

但它还是温情脉脉，一早一晚，总会搅起微凉，让一丝丝风儿，轻轻吹拂，漫过肌肤，沁入骨髓，透进心灵，将凉之感觉和寓趣，成为相伴你欣慰舒朗。

在艳阳的秋高气爽，正以闲情逸致放飞畅想，思绪飘零，以平生芳华，一颦一笑，走出蜗居，到大自然里，旅游行走，穿街过巷，沟过河，感受秋的五彩缤纷，树木，植被，丛林，蒿草，河流，山川，田园，……一切只要人能寻觅处所，均可潇洒而去，而非徒走过场。