消防设施安装改造施工合同范本Word文件下载.docx
《消防设施安装改造施工合同范本Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《消防设施安装改造施工合同范本Word文件下载.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
4、工程内容:
图纸作为参考,以实际为准。
二、合同价款与付款方式
1、合同总造价:
2、本合同签订后,由乙方办理报建手续,即前期预埋工程。
甲方支付乙方工程款______%,即____________万元。
3、该项目主体竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安装设备进场。
甲方向乙方支付该工程项目进度款______%,即____________万元。
4、乙方完成总工程量70%时,甲方再向乙方支付工程进度款______%,即____________万元。
5、本消防工程施工完毕,经有关部门检测验收合格并取得合格证后______日内甲方一次性付清乙方工程余款。
三、施工日期
1、本工程预计______年______月______日开工,______年______月______日完工,完工后五日内组织验收,总工期______天。
2、工期顺延如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误,则工期顺延。
因甲方支付工程款不到位,无法施工,协商后仍不能解决的。
因连续______小时停电,导致无法正常施工的若乙方无正当理由不开工,延误工期的,由乙方承担因懈怠造成的损失。
四、设备及材料供应方式
1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致,均由______方负责供应。
2、______方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并具有合格证书。
因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失,均由______方负责。
五、工程质量及验收交工
1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。
2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查,办理隐蔽工程的’相关手续。
如发生一切质量问题,乙方负责。
3、工程竣工后,由乙方提供工程竣工验收资料,明确完工日期。
乙方组织工程验收,甲方协助办理相关手续。
4、工程竣工交验后,保修按国家有关规定办理,确保本工程质量保修期______年。
六、双方职责甲方职责
1、派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程。
协调中间交工及工程验收签证。
向乙方提供用水、用电,确保大型机械使用方便。
负责提供材料、设备及工具存放室。
2、根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。
3、如建筑设计变更,加层造成消防验收不合格,需重新报建验收,所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。
4、合同生效后,甲方应组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工图纸____套。
乙方职责
1、施工前,及时做好各项施工准备工作,办理好消防报批手续。
2、严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量和施工工期。
3、已安装的设备,在工程未投入使用前做好保管工作。
及时提交竣工验收资料,乙方负责通过当地消防部门的验收,并取得消防达标文件及验收合格证书,否则不予结算。
4、在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理,并对消防工程进行不定期的维修工作,确保消防设备的正常运行。
因甲方使用管理不当,如断电,水、油渗透造成设备损坏,甲方应负担设备款由乙方维修。
5、严格遵守甲方颁布的有关规章制度,服从甲方的统一安排和指挥。
安全作业,文明施工。
6、施工过程中因乙方原因发生的安全事故一律由乙方负责,甲方不负任何责任。
七、争议解决双方约定的合同各项条款,在本合同实施过程中遵照执行,如发生争议,甲、乙双方协商解决,协商不成,均可向工程所在地人民法院起诉。
八、附则
1、本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。
本合同双方签字盖章后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
负责人联系方式:
______年______月______日乙方:
______年______月______日消防设施安装改造施工合同2发包方:
承包方:
甲方就位于泸州市合江县阳光置业房地产开发有限公司进行装
修改造,拟对原有火灾自动报警和自动喷水灭水设施进行改造,依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
合江县阳光置业房地产开发有限公司
二、工程地址:
合江县川源第一城A-54-58门市
三、工程承包范围与内容:
合江县阳光置业房地产开发有限公司川源第一城A-54-58门市改装火灾自动报警和自动喷水灭火设施,并分别接入火灾报警和自动喷淋系统。
四、承包方式及合同价款:
承包方式为包工包料,完成本合同约定的承包范围及内容,合同价款为人民币:
xxxxxxxxx元整,人民币大写:
贰万玖仟元整。
五、质量要求:
材料设备质量符合国家现行准,施工质量符合国家现行施工验收规范要求,达到质量合格。
六、工期:
自月日起至年月
七、工程款支付:
1、本合同签订时,甲方向乙方支付工程材料款人民币元,合同约定内容完工并调试开通后三日内,甲方向乙方一次性结清合同款尾款人民币¥元。
2、合同价款支付形式为现金。
八、其他:
凡涉及该工程项目所需的各项报审、备案、检测、验收等手续事宜均由甲方办理并承担费用,乙方协助。
九、违约责任:
在合同有效期内,如果一方违约,违约方付给另一方合同总金额作为违约赔偿金。
十、合同附件:
火灾报警平面布置图;
自喷平面布置图。
十一、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。
协商不成的,可以向签约地人民法院申请诉讼解决。
十二、本合同一式份,甲方执份,乙方执甲方:
乙方:
代表人:
联系电话:
合同签订地址:
合同签订时间:
年消防设施安装改造施工合同3甲方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。
第一条、建筑消防设施概况:
建筑名称:
安装施工范围:
竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火控制系统、电气火灾报警系统、防排烟系统维修至正常。
开工日期:
年月日竣工日期:
年月日第二条、图纸、预算交付甲方在开工前十日向乙方提供竣工图纸壹套;
乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条、合同价款、拨款和结算合同价款:
工程款支付:
材料、机具进场后,甲方付给乙方预付款20%维修结束,甲方验收合格后,甲方支付给乙方总工程款的40%维修结束一年后甲方付清余款。
第四条、双方责任甲方:
为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;
协调乙方与工程其它部门的协作关系,及时组织验收并付款;
乙方:
应及时采购设备,严格按操作规程施工,确保安装质量,服从甲方的进度安排。
第五条、验收和工程质量乙方在竣工后协助甲方组织验收;
工程质量:
要求系统达到正常运行状态。
第六条、违约责任甲方责任
1、未按合同规定提供图纸资料等,除工程日期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;
2、工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;
3、超过合同规定日期验收或付合同款,每日按工程造价的
0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
乙方责任乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的,甲方有权要求限期无偿修理或返工,由此造成逾期交付的,每日按工程总造价的
0.3%向甲方偿付逾期的违约金;
第七条、本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决。
协商
不成时,采取的方式解决:
A向仲裁委员会申请仲裁。
B向人民法院提起诉讼。
第八条、如需担保,另立合同。
第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效,至保修期满终止。
第十条、本合同正本两份,双方各执一份,副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十一条、其他合同订立时间年月日甲方:
法定代表人:
委托代理人: