法规与合同习题docxWord文档下载推荐.docx
《法规与合同习题docxWord文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《法规与合同习题docxWord文档下载推荐.docx（28页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
发包人接到承包人的通知以后，应当在合同约定的时间或合理时间内，开始对隐蔽工程进行检查，检查合格后双方共同签署“隐蔽工程验收签证”及相应记录。
发包人没有按期对隐蔽工程进行检查的，承包人应当催告发包人在合理内进行检查，并可以顺延工程日期，同时要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压的损失。
如果承包人未通知发包人检查而自行封闭隐蔽工程的，发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查，承包人应当按照要求破坏已覆盖的工程并于检查后修复，检查的费用由承包人承担。
如果承包人已经通知发包人检查而发包人未及时检查，事后发包人又要求检查的，检查费用的承担需分两种情况而定：
一是对隐蔽工程检查后发现该项工程任命质量标准的，检查费用由发包人承担；
二是对隐蔽工程检查后发现该工程不符合质量要求的，检查费用应当由承包人承担。
本案中承包人某建筑安装公司的供水管线工程隐蔽之前通知了发包人即市公务署前来检查，而市公务署迟迟不来检查，致使承包人被迫停工，造成190万元经济损失。
市公务署没有及时检查与该工程逾期完工有直接关系，应当对此承担责任。
所以，法院驳回了该市公务署的诉讼请求，并责令其承担承包人某建筑安装公司所受经济损失190万元。
1.劳务分包序列企业资质设（
A）等级,13个资质和类别。
A.一-二;
B.二-三;
C.一-二;
D.二-三;
2.下列哪种情况,可以以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作（
B）。
A.张某已经通过建造师执业资格认证
B.李某已经取得建造师执业资格证书,并且经过注册登记
C.王某已经通过建造师执业资格考试
D.丁某是建筑行业专家,从事过建造师考试大纲及师资培训工作
3.承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质（
B）许可的业务范围内承揽工程。
A.规定
B.等级C.行业
D.专业
4.联合共同承包的各方对承包合同的履行承担（
D）责任。
A.各自
B.独自C.共同
D.连带
5.禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、（
D）
以本企业的名义承揽工程。
A.企业代码证
B.银行帐号
C.税务登记证
D.营业执照
6.《建设工程质量管理条例》规定:
工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的（
C）内承担工程监理业务。
A.行业
B.系统C.范围
7.从事建筑工程活动的企业或单位,应当向工商行政管理部门申请设立登记,并由建设行政主管部门（
B）后,颁发资格证书。
A.审查
B.审批C.登记
D.备案
8.取得建造师执业资格,未经（
D）的,不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
A.批准
B.备案
C.审核
D.注册
9.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,除依法作出相应的处罚外,对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或个人承担（
D）赔偿责任。
B.独自
C.共同
10.从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由建设行政主管部门立（
B）并颁发资格证书。
A.审批
B.注册
C.登记
D.备案
11.根据《工程监理企业资质管理规定》,工程监理企业应当按照其拥有的（ADE）等资质条件申请资质,经审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事工程监理活动。
A.注册资本
B.固定资产
C.办公设备
D.专业技术人员
E.工程监理业绩
背景材料2:
2003年8月10日,某钢铁厂与某市政工程公司签订钢铁厂地下大排水工程总承包合同,总长5755m,市政工程公司将任务下达给该公司第四施工队。
事后,第四施工队又与某乡建设工程队签订分包合同,由乡建筑工程队分包3080m任务,价金35万元,9月10日正式施工。
2003年9月20日,市建委主管部门在检查该项工程施工中,发现某乡建筑工程队承包手续不符合有关规定,责令停工。
某乡建设工程队不予理睬。
10月3日,市政工程公司下达停工文件,某乡建筑工程队不服,以合同经双方自愿签订,并有营业执照为由,于10月10日诉至人民法院,要求第四施工队继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。
问题:
1.依法确认总、分包合同的法律效力。
2.该合同的法律效力应由哪个机关（机构）确认?
3.某乡建筑工程队提供的承包工程法定文书完备吗?
4.某市建委主管部门是否有权责令停工?
5.合同纠纷的法律责任如何裁决?
答案要点:
1.总包同有效;
分包合同无效,因为:
（1）第四施工队不具备法人资格,无合法授权。
（2）第四工程队将总体工程二分之一以上的施工任务发包给某乡建设工程队施工,依据《建筑法》第二十九条的规定:
主体结构必须由总承包单位自行完成。
2.该合同应由人民法院或仲裁机构确认无效。
3.某乡建筑工程队只交验了营业执照,并未交验建筑企业资格证书
4.某市建委主管部门有权责令停工。
5.双方均有过错,分别承担相应的责任,依法宣布分包（实为转包）合同无效,终止合同,由市政工程公司按规定支付已完工程量的实际费用（不含利润）,不承担违约责任。
某化工管道工程建设项目，在施工过程中未经监理工程师事先同意，施工单位根据业主的建议在某销售单位订购了一批钢管。
钢管运抵施工现场后，经监理人员检验发现，钢管质量存在下列问题：
1.施工单位未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明材料；
2.钢管外观粗糙、标识不清，并且存在锈斑。
3.施工单位已经取样送检，经具有实验资质的单位试验质量合格，并出具了试验报告。
问题：
1.对上述问题应如何处理？
2.如果管材不合格进行退场等损失如何处理
1.由于该批钢管是由施工单位采购的，经监理工程师检验发现该批钢管外观不良，标识不清，且无产品合格证等资料。
故监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢管用于本工程项目，并抄送业主备案。
2.监理工程师应要求施工单位提交该批钢管的产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料，以备监理工程师对生产厂家和材质保证等方面进行书面资料的审查。
3.如果施工单位提交了上述资料，经监理工程师审查符合要求，则施工单位应按技术规范要求对该产品进行有见证员签证的取样送检，自行取样送检是无效的。
监理工程师不能同意使用该批管材。
如果经见证抽样并检测后，证明材料质量符合技术规范、设计文件和工程承包合同要求，则监理工程师方可进行质检签证，并书面通知施工单位。
4.如果施工单位不能提供第二条所述的资料，或虽提供了上述资料，但经见证抽样检测后质量不符合技术规范、设计文件或工程承包合同要求，则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢管用于本项工程，并要求施工单位将该批钢管运出施工现场。
5.监理工程师应将处理结果书面通知业主。
工程材料的检测费用由施工单位承担。
6.在购买过程中，业主只是建议某单位买钢管，并没有直接参与买卖，因此，购买、运输、退场等全部损失应有施工单位承担，施工方与供货厂商之间的经济、法律等问题，由他们双方根据供货合同解决。
某工业厂房工程建设项目于1998年3月12日开工，1998年10月27日竣工并验收合格。
但在2001年2月，该厂房供热系统出现部分管道漏水。
经业主检查发现，原施工单位所用管材与其向监理工程师所报验的不相符。
若全部更换供热管道将损失人民30万元，并将造成该厂部分车间停产损失人民币20万元。
v业主就此事件提出以下要求：
1．要求施工单位对厂房供热管道进行全部返工更换，并赔偿该厂停产损失的60%（计人民币12万元）；
2．要求监理公司对全部返修工程免费进行监理，·
并对停产损失承担连带赔偿责任，赔偿该厂停产损失的40％（计人民币8万元）。
施工单位的答复是：
该厂房供热系统已超过国家规定的保修期，因此不予保修，也不同意返工，更不同意赔偿停产损失。
监理单位的答复是：
监理工程师已对施工单位报验的管材进行过检查，符合质量标准，已履行了监理职责。
施工单位擅自更换管材，应由施工单位负责，监理单位不承担任何责任。
v[问题]
1．依据现行法律和行政法规，指出业主的要求以及施工单位、监理单位的答复中各有哪些错误，为什么?
2．简述施工单位和监理单位分别应负何种责任，为什么?
v问题1答案：
（一）业主要求
1．施工单位“赔偿该厂停产损失的60％（计人民币12万元）”错误，应由施工单位赔偿全部损失（计人民币20万元）。
2．监理单位“承担连带赔偿责任”错误，对施工单位责任引起的损失不负连带赔偿责任。
3．按监理合同规定，“如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。
累计赔偿总额不应超过监理报酬总额（除去税金）。
”[或赔偿金＝直接经济损失×
监理报酬比率（扣除税金）]。
故按“赔偿该厂停产损失的40％（计人民币8万元）”的计算方法是错误的。
（二）施工单位答复
1．“不予保修”错误。
（1分）因施工单位使用不合格材料造成的工程质量不合格，应负责返工、修理，该工程不受保修期限限制。
（2分）
2．“不予返工”错误。
（1分）按现行法律规定对不合格工程应负责返工、修理。
3．“更不同意支付停产损失”错误。
（1分）按现行法律，工程质量不合格造成的损失应由责任方赔偿。
（三）监理单位答复
1．“已履行了监理职责”错误。
监理单位在监理过程中失职。
2．“不承担任何责任”错误。
应承担相应的监理失职责任。
（2分）
问题2答案：
（一）依据现行法律、法规，施工单位应承担全部责任。
（2分）因施工单位故意违约，造成工程质量不合格。
（二）依据现行法律、法规监理单位应承担失职责任。
（2分）因监理单位未能及时发现管道施工过程中的质量问题。
（2分）但监理单位未与施工单位故意串通，也未将不合格材料按照合格材料签字。
v某监理单位与业主签订了某钢筋混凝土结构工程施工阶段的监理合同，监理部设总监理工程师1人和专业监理工程师若干人，专业监理工程师例行在现场检查、旁站实施监理工作。
在监理过程中，发现以下一些问题：
1、某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难，无法施工，施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。
2、某层一钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中及时发现模板胀模。
3、某层楼板钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，正准备浇筑混凝土。
4、某层楼板钢筋经监理工程师检查签证后，即进行浇筑楼板混凝土，混混土浇筑完成后，发现楼板中设计的预埋电线暗管未通知电气专业监理工程师检查签证。
5、施工单位把地下室内防水工程给一专业分包单位承包施工，该分包单位未经资质验证认可，即进场施工，并已进行了200平方米的防水工程。
6、某层钢筋骨架焊接正在进行中，监理工程师检查发现有2人未经技术资质审查认可。
7、某楼层一房间钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门扇已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求。
问题：
以上各项问题如何分别处理？
v解：
1、指令停工，组织设计和施工单位共同研究处理方案。
如需变设计，指令施工单位按变更后的设计图施工，否则审核施工单位新的施工方案，指令施工单位按原图施工。
2、指令停工，检查胀模原因，指示施工单位加固处理，经检查认可，通知继续施工。
3、指令停工，下令拆除封闭模板，使满足检查要求，经检查认可，通知复工。
4、指令停工，进行隐蔽工程检查，若隐检合格，签证复工，若隐检不合格，下令返工。
5、指令停工，检查分单位资质，若审查合格，允许分包单位继续施工；
若审查不合格，指令施工单位令分包单位立即退场。
无论分包单位资质是否合格，均应对其已施工完的200平方米防水工程进行质量检查。
6、通知该电焊工立即停止操作，检查其技术资质证明。
若审查认可，可继续进行操作；
若无技术资质证明，不得再进行电焊操作。
对其完成的焊接部分进行质量检查。
7、报告业主，与设计单位联系，要求更正设计，指示施工单位按更正后的图纸返工，所造成的损失，应给予施工单位补偿。
v1．承担施工总承包的企业可以对所承接的工程（
C
）。
A．全部进行分包
B．可以将主体工程转包
C．全部自行施工
D．可以将全部工程转包
v2．建筑业企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。
工程设计的修改由（
B
）负责。
A．建设单位
B．原设计单位
C．施工技术管理人员
D．监理单位
v3．总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担（
）责任。
分包单位应当接受总承包单位的质量管理。
A．检查
B．管理
C．连带
D．监督
v4．建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；
未经验收或者验收不合格的，（
D
A．不能正式使用
B．不得进行销售
C．不能进行结算
D．不得交付使用
v5．建筑业企业应根据（
B）向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。
经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。
A．认证管理原则
B．自愿认证原则
C．必须认证原则
D．分期分批原则
v6．建设单位不得以任何理由，要求建筑业企业降低工程质量。
建筑业企业对建设单位提出的在工程施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的要求，有权且应当（
A．予以论证
B．予以上报
C．予以拒绝
D．予以举报
v7．建设单位和施工单位应当在工程质量保修书中约定保修范围、保修期限和保修责任等，必须符合（
A
A．国家有关规定
B．合同有关规定
C．建设单位要求
D．工程验收规定
v8．（
）的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
A．基础防水工程和基础结构工程
B．地基基础工程和维护结构工程
C．基础防水工程和主体结构工程
D．地基基础工程和主体结构工程
v9．房屋建筑工程保修期从（
）计算。
A．签订工程保修书之日起
B．工程保修书中约定之日起
C．工程竣工验收合格之日起
D．工程验收合格交付使用之日起
v10．保修工程发生涉及结构安全的质量缺陷，（A
）应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施。
A．房屋建筑所有人
B．房屋原施工单位
C．房屋建筑居住人
D．房屋原设计单位
v11．在保修期限内，因工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向（
）提出赔偿要求。
B．施工单位
C．工程质量责任单位
D．设计单位
v案情简介：
v某建筑工程施工工地在拆除已施工完毕的烟囱井架时，工长甲要求作业人员松开井架顶部揽风绳的地锚，西侧地锚松开后，东侧尚未松开。
工人乙用铁锨挖被埋在土中的北侧揽风绳时，北侧揽风绳迅速滑出，井架向南倒塌倾斜，造成21人死亡，10人受伤，直接经济损失268.3万元。
后经查明，该项目经理在没有查验滑模施工队资质的情况下，将烟囱项目承包给某施工队施工；
滑模施工负责人自行加工非标准井架，未进行专项设计，制作粗糙，施工前未经检验和验收；
拆卸作业前没有进行技术交底，现场安全管理混乱。
v问题：
（1）这起重大事故可定为哪种等级的重大事故？
依据是什么？
（2）简述重大事故发生后的报告与现场保护程序。
（3）安全管理目标主要包括那些内容？
v1、定性为二级重大事故。
v因为根据规定，具备下列条件之一者为二级重大事故：
（1）死亡10人以上；
（2）直接经济损失100万元以上，不满300万元。
v2、重大事故发生后报告和现场保护程序：
v
（1）简要报告；
v
（2）书面报告；
v（3）现场保护。
v单位和事故发生地的建设行政主管部门，应当严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大；
v因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，有条件的可以拍照或录像。
v3、安全管理目标主要包括：
v
（1）伤亡事故控制目标：
杜绝死亡、避免重伤，一般事故应有控制指标。
v
（2）安全达标目标：
根据工程特点，按部位制定安全达标的具体目标。
v（3）文明施工实现目标：
根据作业条件的要求，制定文明施工的具体方案和实现文明工地的目标。
1、建筑工程安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产的（
A）和群防控制制度。
A．责任制度
B．领导制度
C．管理制度
D．监督制度
2、项目经理对合同工程项目生产经营过程中的安全生产负（
C）。
A．直接领导责任
B．间接领导责任
C．全面领导责任
D．主要领导责任
3、建筑安全生产监督管理，应当根据（C）的原则，贯彻预防为主的方针，依*科学管理和技术进步，推动建筑安全生产工作的开展，控制人身伤亡事故的发生。
A．安全第一
B．以人为本
C．管生产必须管安全D．上岗培训
4、安全监督检查人员依法可以行使（C）职权。
A.要求被检查单位购买其指定的产品
B.收取验收费C.现场处理权D.紧急避险权
5、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（C）办理意外伤害保险。
A.本单位职工B.施工现场人员
C.施工现场从事危险作业的人员
D.施工现场从事特种作业人员
6、环境影响报告书应当由（D）编制。
A.建设单位B.环境影响评价机构
C.环境保护行政主管部门
D.具有相应资质的环境影响评价机构
7、环境保护“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的（A），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
A.环境保护设计B.安全卫生设施
C.消防设施D.安全生产设施
8、对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的（C）。
A.应当编制环境影响报告书
B.应当编制环境影响报告表
C.应当填报环境影响登记表
D.不必编制任何环境影响评价文件
9、在建筑工程一切险中，（B）是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。
A.投保人B.被保险人C.保险人D.保险经纪人
10、安装工程一切险与建筑工程一切险相同，可以根据投保人的要求，附加（A）。
A.第三者责任险B.意外伤害险
C.设备运输保险D.战争险
11、有关劳动保护法规定，劳动者在劳动过程中的法定义务是（D）。
A.拒绝执行违章指挥B.拒绝冒险作业
C.检举危害生命安全的行为
D.严格遵守安全操作规程
12、环境保护法明确治理污染、保护环境的经济责任的原则是指（B）。
A.预防为主，防治结合的原则
B.污染者付费原则
C.政府对环境质量负责的原则
D.依靠群众保护环境的原则
13、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，但个别情况除外者，必须（C）。
A.报经环境行政主管部门审核
B.报经环境行政主管部门批准
C.公告附近居民D.向附近居民支付费用
14、根据消防法的规定，员工集体宿舍不得设置在（C）。
A.易燃物仓库外B.厂区内
C.设有车间的建筑物内D.建筑物的地下室
15、重伤（
）人以上的事故为三级重大事故。
A．5
B．10
C．20
D．30
16、安全管理目标不包括（
A．伤亡事故控制目标，杜绝死亡、避免重伤
B．事故隐患控制
C．根据工程特点，按部位制定安全达标的具体目标
D．根据作业条件的要求，制定文明施工的具体方案和实现文明工地的目标
17、发生事故以后，采取的措施不正确的是（
A．隐瞒不报
B．保护好现场
C．认真吸取教训
D．认真落实纠正和预防措施
18、下列关于事故隐患处理的说法中错误的是（
A．项目经理部应对工程中存在的事故隐患进行控制
B．项目经理部对工程中存在的事故隐患不负任何责任
C．项目经理部应确定对事故隐患进行处理的人员，规定其职责和权限
D．对组装完毕后的不合格设施应进行检查验收
19、施工现场的噪声不允许超过（
）分贝。
A．70
B．85
C．90
D．100
20、安全技术交底工作应在（
）进行。
A．作业过程中
B．招投标过程中
C．正式作业前
D．作业开始时
升级会员 