最高院关于逾期付贷款违约金计算标准一览表Word下载.docx

最高院关于逾期付贷款违约金计算标准一览表Word下载.docx

《最高院关于逾期付贷款违约金计算标准一览表Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最高院关于逾期付贷款违约金计算标准一览表Word下载.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

逾期付款金额的日万分之四

1999.2.16－2000.11.20

《最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》法释【1999】8号

中国人民银行1996年4月30日发布的银发〔1996〕156号《关于降低金融机构存、贷款利率的通知》

复利

逾期付款金额的日万分之二点一

2000.11.2－2003.12.31

《最高人民法院关于修改<

最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准问题的批复>

的批复》法释【2000】34号

中国人民银行银发（1999）192号中国人民银行关于降低存、贷款利率的通知

“借款合同载明的贷款利息水平上加收30％－50％”

2004.1.1－目前

中国人民银行银发[2003]251号关于人民币贷款利率有关问题的通知

债务人逾期归还贷款,没有约定或者不明的，依照中国人民银行《人民币利率管理规定》计算利息和复息

自2001年4月23日起施行

《最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定》法释［2001］12号

中国人民银行《人民币利率管理规定》

当事人对欠付工程价款利息计付标准,没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

自2005年1月1日起施行

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释[2004]14号

逾期付款违约金计算

疑问：

借款合同逾期付款违约金的计算，与工程款、租金、货款等的逾期付款违约金的计算，是否一致？

工程款、租金、货款在未约定逾期付款违约金的情形下，是仅按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，还是按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率加收30％-50％计息？

最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复

法释[1999]8号

《最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》已于１９９９年１月２９日由最高人民法院审判委员会第１０４２次会议通过，现予公布，自１９９９年２月１６日起施行。

广东省高级人民法院：

你院〔１９９８〕粤法经一行字第１７号《关于逾期贷款如何计算利息问题的请示》收悉。

经研究，答复如下：

对于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的，人民法院可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款违约金。

中国人民银行调整金融机构计收逾期贷款利息的标准时，人民法院可以相应调整计算逾期付款违约金的计算标准。

参照中国人民银行１９９６年４月３０日发布的银发〔１９９６〕１５６号《关于降低金融机构存、贷款利率的通知》的规定，目前，逾期付款违约金标准可以按每日万分之四计算。

本批复公布后，人民法院尚未审结的案件中有关计算逾期付款违约金的问题，按照本批复办理。

本批复公布前，已经按我院１９９６年５月１６日作出的法复〔１９９６〕７号《关于逾期付款违约金应当依据何种标准计算问题的批复》审结的案件不再变动。

　　此复。

最高人民法院关于修改《最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》的批复

（２０００年１１月１３日最高人民法院审判委员会第１１３７次会议通过）

法释[2000]34号

各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：

一些法院反映，我法院法释〔１９９９〕８号《关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》的有关内容与中国人民银行《关于降低金融机构存贷款利率公告》不一致。

经研究，现批复如下：

将最高人民法院法释〔１９９９〕８号批复中“参照中国人民银行１９９６年４月３０日发布的银发〔１９９６〕１５６号《关于降低金融机构存、贷款利率的通知》的规定，目前，逾期付款违约金标准可以按每日万分之四计算”的内容删除。

此复

中国人民银行关于降低存、贷款利率的通知

1999-06-09

中国人民银行各分行、营业管理部，各政策性银行，各国有独资商业银行，其他商业银行，各全国性保险公司，国家邮政局：

经国务院批准，中国人民银行决定，从１９９９年６月１０日起，降低金融机构存、贷款利率。

现通知如下：

六、降低逾期贷款和挤占挪用贷款利率水平。

金融机构（不含农村信用社）逾期贷款利率由现行的日利率万分之三（折年率为１０．８％）降为日利率万分之二点一（折年率为７．５６％），挤占挪用贷款利率由现行的日利率万分之六降为日利率万分之五。

农村信用社逾期贷款利率由现行的日利率万分之四降为日利率万分之三，挤占挪用贷款利率由现行的日利率万分之六降为日利率万分之五。

中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知

银发[2003]251号

中国人民银行各分行、营业管理部，各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行：

为稳步推进利率市场化改革，充分发挥利率杠杆的调节作用。

现就有关人民币贷款利率及计结息等有关事宜通知如下：

三、关于罚息利率问题。

逾期贷款（借款人未按合同约定日期还款的借款）罚息利率由现行按日万分之二点一计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收30％-50％；

借款人未按合同约定用途使用借款的罚息利率，由现行按日万分之五计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收50％-100％。

对逾期或未按合同约定用途使用借款的贷款，从逾期或未按合同约定用途使用贷款之日起，按罚息利率计收利息，直至清偿本息为止。

对不能按时支付的利息，按罚息利率计收复利。

四、对2004年1月1日（含2004年1月1日）以后新发放的贷款按本通知执行。

对2004年1月1日以前发放的未到期贷款仍按原借款合同执行，但经借贷双方当事人协商一致的，也可执行本通知。

　　五、本通知自2004年1月1日起执行。

此前人民银行发布的有关人民币贷款利率的规定与本通知不符的，以本通知为准。

中国人民银行

　　　　　　　二OO三年十二月十日

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》自2005年1月1日起施行

第六条、当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。

当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。

当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

第十七条、当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；

没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

第十八条、利息从应付工程价款之日计付。

当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：

（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；

（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

最高院和中国人民银行关于逾期付（贷）款违约金计算标准一览表

《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定》法释［2001］12号

中国人民银行逾期贷款利率历次调整表

实施时间

罚息利率（每天）

文号

文件名称

发布日期

19880830

对逾期贷款加收利息

20％，对超储积压和

有问题商品占用的贷

款加收利息30％，对

挤占挪用的贷款加收

利息50％。

银发（1988）260号

关于调整银

行存贷款利

率的具体规

定的通知

19900407

万分之3

银发（199

0）97号

违反银行结算

制度处罚规定

19950501

万分之5

4）256号

异地托收承

付结算办法

19941009

19950701

万分之4～6

5）237号

关于调整贷款

利率后有关计

息办法的通知

19950818

19960501

万分之4

6）156号

关于降低金融机构存

、贷款利率的通知

19960430

19981207

8）586号

关于降低存、贷

款利率的通知

19981205

19990610

万分之2.1

9）192号

19990609

20040101

借款合同载明

的贷款利率

水平上加收30%- 

50%

银发（200

3）251号

关于人民币贷款利

率有关问题的通知

20031010

逾期付（贷）款

违约金的计算

标准（每天）

计算标准的

适用期限

司法解释

或复函的名称

银行相关规定

计算

方式

1994.3.12～1996.5.15

《关于逾期付款违约金应依据何种标准计算问题的复函》法函

【1994】10号

中国人民银行银发〔1990〕97号《违反银行结算制度处罚规定》

单利

1996.5.16～1999.2.15

关于逾期付款违约金应当依据何种标准计算问题的批复>

的批复》法复【1996】7号

中国人民银行银发〔1994〕256号《异地托收承付结算办法》

1999.2.16～2000.11.20

《关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》法释【1999】8号

中国人民银行银发〔1996〕156号《关于降低金融机构存、贷款利率的通知》

复利

2000.11.2～2003.12.31

《关于修改<

关于逾期付款违约金应当按照何种标准问题的批复>

的批复》法释【2000】34号

中国人民银行银发〔1999〕192号《关于降低存、贷款利率的通知》

借款合同载明的

贷款利息水平上加收30%－50%

2004.1.1～目前

中国人民银行银发〔2003〕251号《关于人民币贷款利率有关问题的通知》

债务人逾期归还贷款,没有约定或者不明的，依照《人民币利率管理规定》计算利息和复息

自2001年4月23日起施行

《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定》法释［2001］12号

中国人民银行银发〔1999〕77号《人民币利率管理规定》

当事人对欠付工程价款利息计付标准,没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

自2005年1月1日起施行

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释[2004]14号