60兆瓦光伏发电站外线送出建设工程设计项目合同.docx

60兆瓦光伏发电站外线送出建设工程设计项目合同.docx

《60兆瓦光伏发电站外线送出建设工程设计项目合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《60兆瓦光伏发电站外线送出建设工程设计项目合同.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

60兆瓦光伏发电站外线送出建设工程设计项目合同

技术服务合同

委托方（甲方）：

住所地：

法定代表人（负责人）：

合同编号:

建设工程设计合同

工程名称：

发包方:

设计方:

合同签订地点：

合同签订时间：

年月

1、工程项目名称、规模、阶段、投资.3.

2、设计内容及范围.3.

3、设计工作要求4..

4、设计依据、标准和资质4.

5、资料提交及期限4..

6、合同设计费及支付方式5.

7、甲方权利义务6..

8乙方权利义务6..

9、设计变更7..

10、保密8..

11、不可抗力8..

12、违约责任8..

13、合同变更、解除9.

14、争议的解决9.

15、健康、安全和环境保护错误！

未定义书签。

16、合同效力及其他约定事项10

建设工程设计合同

发包方（简称甲方）:

设计方（简称乙方）：

住所：

企业（法人）营业执照注册号：

法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设

计市场管理规定》等国家有关法律、法规之规定和批准的设计任务书，本着自愿、

平等、诚实信用的原则，就完成合同建设项目的设计任务，协商一致，签订本合同。

1、工程项目名称、规模、阶段、投资

1.1、工程项目名称：

1.2、工程建设地点：

；

1.3、工程设计规模：

；

1.4、工程设计阶段：

初步设计、施工图设计及预算、竣工图设计；

2、设计内容及范围

2.1设计范围：

60兆瓦光伏发电站外线送出110kV线路初步设计阶段、施工图阶段的

线路本体勘察及设计，110KV线路工程的设计交底、现场服务；

2.2设计内容：

60兆瓦光伏发电站外线送出110kV线路初步设计阶段、施工图阶段的

线路本体勘察及设计，35KV线路工程的设计交底、现场服务3、设计工作要求

3.1时间与进度：

按发包方要求时间完成；

3、2设计质量与深度：

设计深度执行《建设工程设计文件编制深度规定》、国家相关

标准；

3.3其它：

/。

4、设计依据、标准和资质

4.1设计依据：

4.1.1设计委托书或设计中标文件；

4.1.2甲方提交的基础资料；

4.1.3工程项目批准文件。

4.2乙方采用的主要设计标准及规范：

行业相关标准；

4.3乙方资质等级：

电力行业乙级。

5、资料提交及期限

5.1甲方向乙方提供以下资料及文件并对其完整性、可靠性负责

序

号

资料及文件名称

份数

提供日期

有关事且

5.2乙方向甲方交付以下设计资料和文件并对其真实性、准确性、完整性全面负责

序

号

资料及文件名称

份数

交付日期

地点

交付资料

的要求

工程整体方案

甲方提供接入系统方案的书

面批复意见及设计所需的资

料后5个工作日

初步设计图纸

8

主要路径协议取得后10个工

作日

施工图设计图纸（不含

OPGW光缆及总卷）

8

初步设计评审后20个工作日

OPGW光缆及总卷

8

OPGW光缆厂家提供具体参数后7个工作日

竣工图设计图纸

8

工程验收后7个工作日

6、合同设计费及支付方式

6.1合同设计费（含税/暂定）：

人民币（大写）：

叁拾万（小写）300000元。

该费用是乙方完成合同约定设计任务及内容所包含的全部费用，除非双方另有约定，乙方不

再另行取费。

6.2合同设计收费依据按以下623方式确定

6.2.1设计招标中标价；

6.2.2双方按国家《工程勘察设计收费标准》确定；

6.2.3双方按〔发包方/设计方〕所在地工程设计市场调节价协商确定；

6.2.4其它：

_\—。

6.3按照6.2.2条估算的设计费，在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。

工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

由其它方式确定的合同设计费不再调整。

6.4支付方式按照下列第6.4.2款规定执行:

6.4.1一次性支付：

乙方向甲方交付设计文件并通过审查后_\—日内支付。

6.4.2分期支付:

641.1合同生效之日起\日内，甲方支付设计费\%即\元;

642.2（按交付设计文件的进度支付）：

合同生效后发包方支付合同额的30%初步

设计完成后发包方支付合同额的30%施工图完成后支付合同额的30%竣工后支付合同额的10%；

6.5其它方式：

；

6.6乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

收款人：

；

开户行:

；

账号:

；

7、甲方权利义务

7.1要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改；

7.2参加本合同设计项目各设计阶段的评审、验证和确认，要求乙方按照各设计阶段评审结论对已完成的设计进行完善补充，最终设计完成后，根据设计审查结论要求乙方进行必要的补充、修改，直至通过审查；

7.3要求乙方更换不称职的施工现场工作人员；

7.4不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计；

7.5及时办理各设计阶段的设计文件审批工作；

7.6不得擅自修改乙方编制的设计文件；确需委托第三方修改设计文件的，应征得乙方书面同意；

7.7为乙方派驻施工现场的工作人员提供必要的工作条件和安全环境；

7.8其它：

/。

8乙方权利义务

8.1按国家规定和约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计，严格审核设计文

件，并按约定的进度、质量交付设计文件;

8.2不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务。

8.3根据甲方要求委派现场设计代表柴立坤进行设计交底，配合施工，解决施工过程中有关设计问题；

8.4委派相关专业的设计人员参加工程设计各个阶段的审查、协调会议以及工程验收工

作，并及时完善和优化设计方案；

8.5按照设计内容和深度进行设计，不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。

不得将重新描晒或只改换图标的设计按新项目收费；

8.6对甲方、施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题，应及时提出处理意见或解决方案；

8.7除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外，乙方在设计文件中不得指定生产厂、供应商；

8.8工程设计应保证工程的安全性能，满足施工安全操作和防护的需要，采用有利于环境保护、提高能效的设计方案；

8.9未经甲方书面同意，不得擅自将合同项下的设计业务转委托。

9、设计变更

9.1甲方因下列原因可以进行设计变更，甲方根据需要进行设计变更，或者所提交资料作较大修改，设计人应及时修改设计、出图和办理相关手续。

因变更造成乙方设计文件交付日期延误的，交付期相应顺延，需返工修改设计的，甲方应按乙方实际工作量支付返工费。

9.1.1超出设计任务书范围变更设计项目、规模、标准、条件；

9.1.2提交的基础资料错误或作较大修改；

9.1.3在设计任务书范围内要求乙方优化设计方案。

9.2乙方因下列原因可以进行设计变更。

因变更增加的设计费用由乙方承担。

由此给甲方、施工单位、监理单位、供应商造成的工期延误、停工、设备材料、退货等损失由乙

方承担。

9.2.1设计质量不符合技术标准、规范和约定要求的；

9.2.2设计遗漏、错误、设计深度不够。

9.3因一方原因造成设计变更的，变更方应提出设计变更书面申请，甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。

10、保密

10.1在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。

未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露；

10.2对乙方所有的技术成果权，甲方负有保密义务。

未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用。

不得擅自向第三方扩散、转让。

11、不可抗力

11.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件；

11.2由于不可抗力致使双方或任何一方不能履行合同义务的，应采取有效措施避免并减少损失，将损失降低到最低程度。

不可抗力发生后_48_小时内，应以书面形式通知对方，并在乙日内向对方提供发生不可抗力的有效证明文件；

11.3因不可抗力致使合同未按期履行或无法履行，造成的损失由双方各自承担。

一方未

尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负赔偿责任。

12、违约责任

12.1甲方未按期提供有关基础资料，致使乙方无法进行设计的，设计文件交付日期相

应顺延;

12.2甲方无正当理由逾期支付设计费，每逾期一日，按银行同期贷款利率向乙方支付

违约金；

12.3乙方未按期交付设计文件及有关资料的，每逾期一日，乙方应向甲方支付设计费

0.1%。

的违约金（甲方可在设计费中扣除）;

12.4乙方交付的设计文件不符合约定质量和规范要求的，乙方应向甲方支付设计费

0.1%的违约金（甲方可在设计费中扣除）;

12.5由于设计遗漏、错误等原因使工程出现质量问题，给甲方或第三人造成损失的，

由乙方承担责任。

乙方除免收受损失部分的设计费外，应赔偿甲方或第三方因此遭受的

损失。

；

12.6乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、合同变更、解除

13.1合同经双方协商一致，可以变更或解除。

变更或解除协议应采用书面形式。

13.2出现下列情形之一的，一方可以解除合同，但应向对方发出书面解除通知。

合同的解除不影响各方解除合同前依法享有的权利和承担的义务：

13.2.1给甲方造成损失拒不赔偿的；

13.2.2对甲方提出的合理要求拒不履行的；

13.2.3擅自将合同项下的设计业务转委托；

13.2.4甲方拒不支付设计费超过30%的。

经书面催告后60日仍未支付的；

13.2.5其他约定：

14、争议的解决

合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。

协商不成的，按照以下第虫丄方式解决

14.1提交保定仲裁委员会进行仲裁。

14.2向丄_人民法院提起诉讼。

14.3因关联交易合同发生争议，由双方协商解决。

15、合同效力及其他约定事项15.1合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字，并加盖单位印章之日起生效；

15.2合同履行期：

自合同签订之日起至工程竣工之日止；

15.3合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。

补充协议与本合同内容不一致的，

以补充协议为准；

15.4本合同一式6_份，甲方执色份，乙方执3份，具有同等法律效力；

15.5组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

15.5.1合同条款；

15.5.2中标书；

15.5.3设计委托书、批准的初步设计文件、施工设计文件、数据、图表;

15.5.4双方往来传真、电报、会议纪要；

15.6其它约定：

/

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）

或委托代理人：

甲方（盖章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人：

联系人：

电话/传真：

年月日

联系人：

电话/传真：

年月日