工程总价包干合同.docx
《工程总价包干合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程总价包干合同.docx（22页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
工程总价包干合同
工程总价包干合同
篇一：
总价包干工程施工合同
工程施工合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，特订立本协议。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程期限：
4．1、工程施工工期：
自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期每拖延一天，乙方需支付甲方每日元违约金。
4．2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以书面形式确定：
4．2．1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；4．2．2因甲方提出的工程变更以至延长工期者；
4．2．3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。
5、工程承包方式：
本工程采用包工包料，并采用固定总价包干。
6、工程价款：
经甲乙双方核定认可本工程价款（大写）元人
民币。
二：
甲乙方工作：
1、甲方工作。
甲方现场代表：
联系电话
施工场地具备开工条件；
甲方负责施工中指导、督促及施工质量检查、验收等工作。
甲方负责检查、督促乙方做好安全、文明施工。
；2、乙方工作。
乙方现场负责人：
，身份证号：
，联系电话：
乙方施工中必须经常对全体施工人员加强安全教育，严格遵守安全操作规程，
做到安全文明施工，并做到工完料清，做好施工的安全防范措施。
因乙方原因在施工中发生的一切安全事故，均有乙方负责并承担一切经济损失。
工程按甲方现场交底施工。
施工中严格执行施工技术规范和操作规程，施工中接受甲方代表的检查监督。
负责处理施工现场的周边关系和安全防护工作，并承担与此相关费用，负责施工现场内的治安保卫工作。
工程已竣工未交付甲方使用之前，乙方负责工程保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
提供竣工验收技术资料和结算资料，参加竣工验收，办理竣工结算。
三、工程结算及付款方式：
1、工程竣工验收合格后，双方按合同约定办理结算。
2、工程款付至工程总额90%，预留维修金10%。
保修期六个月，如无质量事故维修金一次性付清。
四、工程质量及验收标准：
1、乙方应按有关规范施工，并确保验收；
2、乙方应确保所提供的材料满足合同中中注明材料的规格、品牌、产地要求的合格品；
3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的，甲方有权要求乙方停工整改，情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场，并承担由此造成一切损失。
五、工程保修：
1、保修内容：
所施工的全部内容；2、保修期：
土建工程保修六个月；
3、保修责任：
在保修期间发生由于乙方施工质量出现的问题由乙方负责维修，并赔偿造成的损失，如使用不合格材料，乙方承担造成所有经济损失。
六、违约责任：
1、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的，甲方有权要求乙方自费返工至达到质量标准。
2、如乙方施工拖延导致甲方工程延期的，由此造成的损失由乙方予以赔偿。
七、附则：
1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，作为本合同之附件。
2、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。
3、其他未尽事宜双方可另行商定。
4、合同一式四份，甲乙双方各执贰份；
5、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同约定的全部工程竣工验收并结清余款后自行失效。
甲方：
（盖章）乙方：
（盖章）地址：
地址：
法人代表：
（盖章）或委托人（签字）
法人代表：
（盖章）
或委托人（签字）电话：
电话：
：
篇二：
总价包干的详解
总价包干的详解
总价包死的合同还意味着单价与单价之间的平衡互调，有偏高的费用也有偏低的费用，如果因为没有发生现场验收而扣除相关费用，那么，现场发生费用当时没有计价的内容是否也可以在增加呢，此问题值得考虑的，最后导致推翻总价进行按实结算的局面发生。
按照《中华人民共和国建设部及国家工商行政管理局》编制的GF-1999-0201“建设工程施工合同”范本合同文件及解释顺序1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书。
合同为固定总价合同，招标时候措施费的基本费，考评费、奖励费都给予了计算并在投标书内计取了这笔费用；工程结算时，未进行考评及未获得安全文明工地，考评费及奖励费应该予以扣除。
招标时候措施费的基本费，考评费、奖励费在投标书内没有计取，固定总价就不包括这笔费用，不应该扣除这笔费用。
采用清单综合单价、包干单价（全费用单价）的比较
一、工程计价方式
A、清单计价包括：
1、实体工程费：
分部分项清单单价（清单综合单价）*实体工程量（永久性）；
（清单综合单价：
包括实体工程的人工、材料、机械、综合管理、风险费、利润、税金等。
）
2、非实体工程费：
措施费、其它工程费、规费、税金。
总价=实体工程费+非实体工程费
B、包干单价（全费用单价）计价法：
总价=包干单价（全费用单价）*实体工程量（永久性）；
包括但不限于实体工程的人工、材料、机械、综合管理、风险费、利润、税金；非实体工程的措施费、其它工程费、规费、税金等一切费用。
注：
非实体工程费
1、措施费：
环境保护、安全文明、临时设施、二次搬运、脚手架等
2、其它工程费：
A、建设单位：
甲供设备材料费、分包工程费、暂列工程；B、施工单位：
第三方检测费、深化设计费、总分包配合服务费（协调、配合）、甲供设备材料保管费
3、规费：
与政府的接入费、办证费、保险费等
二、选择
1、清单综合单价比较明细、清楚；包干单价（全费用单价）含混、不清容易产生分歧。
2、如果有变更，则增加费用的可能性更大，而实体工程量（或费）的增（减）并不与非实体工程量（或费）成正比；量（或费）增加得越多，反而量（或费）应增加得比例更小，这就有可能多计费。
3、清单综合单价作为积累资料更方便、分析更容易、加强管理、评标有利于横向比较；包干单价不好分离。
因此，为了更好地控制工程造价，
建议：
1、采用实体工程的清单综合单价（包干使用）*实体工程量（永久性）+非实体工程费总价包干使用的办法。
2、实体工程的清单综合单价包干使用，并确定调整办法、承担的风险范围（建议：
正负5%，如果超出正负5%范围才可以调整；市场涨跌很大的设备、材料类型的确定）。
3、非实体工程费：
措施费、其它工程费、规费等，在本合同范围内（含变更）各总价包干使用；在本合同范围外的签证按造价比分摊增加。
4、以上2条可以作为非政府工程（非国家投资，自筹资金）招标条件的强制规定，如果投单位接受就投，不接受就放弃。
合同包干价分为两种：
一种为总价包干，也称为一口价，固定合同价；另一种是单价包干。
这两种形式的目的是建设单位为了简化管理程序，便于控制成本和结算。
什么是总价包干？
总价包干是指建设单位或者总包单位在发标是提供给投标单位施工图纸和投标文件，投标单位在投标文件范围内依据施工图纸进行预算和报价。
建设单位或者总包单位在比总价的基础上选择中标单位，中标单位拿到中标通知书后，和业主签署总价包干合同。
施工单位进场施工后，在没有业主出具设计变更或材料变更（包括材料型号，品牌，质地等）的情况下，最终结算价格就是合同价格，不会有任何追加签证。
也就是说，如果你是施工单位，你中标后，发现你们在报价过程中漏报，少报，不好意思，业主是不会为你做任何追加，损失全部由你们公司承担。
什么是单价包干？
顾名思义就是在合同没有执行完毕之前，业主的追加，变更以及设计变更所设计的合同范围以外的部分均按合同报价的单价为准，数量按事计算。
合同包干价的优势和不足。
优势：
一，方便控制成本。
很明显固定价格后，施工单位追加很难找到依据，方便业主控制成本；
二，利于决算。
三，防止业主人员参与营私舞弊。
开口合同所有工程量需要业主主管确认，留下很多营私舞弊空间，包干合同有效的防止这一现象。
不足：
一，要求报价审核人员要有足够的能力。
如果审核人员经验不足，往往找不到报价的漏项，会给将来的施工造成不利的影响。
二，施工过程的管理变得相对困难。
为什么？
施工单位也是独立核算单位，对利润的追求很正常。
但是在投标过程中，业主评标的依据往往是总价合同价，不关心你报价的子项，造成漏报，少报。
但是施工单位对漏报，少报部分又不能不做，自己利益没有保障，能免产生情绪。
另外有很多报价单位，为了中标，故意少报漏报，造成业主判断失误，给项目操作造成困难。
总之，所有的报价都要在认真审核的基础上，否则在项目执行中肯定遇到麻烦。
固定总价合同能否进行开口结算
“固定总价合同”又称之为“闭口合同”或“包干合同”，是一种最为常见的施工合同形式。
由于施工过程中可能存在设计变更、建筑质量标准提高、建材价格波动、工期延误以及其他原因造成实际的施工量增减等因素，如果按照固定总价结算会造成利益失衡，各地法院指导意见如何平衡双方利益？
《江苏高院意见》规定，一般情况下约定了固定价结算的按固定价结算，但由于工程量变化或者质量标准变化，当事人要求对工程量增加或减少部分按实结算的，应该以实际的工程量来结算。
合同履行过程中原材料价格发生重大变化的，可以不按固定总价结算。
这里“重大变化”的标准是什么？
该意见并没有具体规定。
《浙江高院解答》规定了从约定的原则，没有约定、总价包干范围明确的，可相应调整工程价款；总价包干范围约定不明的，主张调整的当事人应承担举证责任。
《山东高院纪要》也规定了从约定的原则，这里的约定包括工程款的计价标准和办法。
对所谓“大包干”合同，如果没有出现合同约定以外的情况，如设计变更、施工变动等，一方当事人反悔申请通过鉴定确定工程款的，一般不予支持；对于工程价款合同约定不明确或者合同被确认为无效，可以通过评估或者鉴定的方法确定工程价款。
《广东高院意见》规定，当事人约定工程款实行固定价，而实际施工的工程量比约定的工程范围有所增减的，可在确认固定价的基础上，参照合同约定对增减部分进行结算，再根据结算结果相应增减总价款。
不应撇开合同约定，对整个工程造价进行重新结算。
《广东高院规定》规定，因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的，承包人可请求增加工程款。
但建材涨价属正常的市场风险范畴，涨价部分应由承包人承担。
《深圳中院意见》规定，在固定总价若干范围以外增加的工程量，以及固定总价包干范围约定不明，如发包人不能证明该增加的工程量已包括在包干范围内的，应计入合同价款。
发包人以固定单价包干形式，招标而签订固定总价包干合同后，发生工程量争议的，以实际工程量计算包干总价。
签订固定总价合同后，工程发生重大变化或固定总价所依据的设计图纸发生重大变更的，按照双方确定的工程量清单单价据实计价。
《重庆高院意见》规定，建设工程合同中当事人约定按固定价结算，或者总价包干，或者单价包干的，承包人按照合同约定范围完工后，应当严格按照合同约定的固定价结算工程款。
如果承包人中途退出，工程未完工，承包人主张按定额计算工程款，而发包人要求按定额计算工程款后比照包干价下浮一定比例的，应予支持。
篇三：
工程合同（包干价）范本
建设工程施工合同
（固定价款）
合同编号：
发包人：
承包人：
第一部分协议书
发包人（发包方）：
承包人（承包方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程
工程地点：
承包方式：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元（大写）（含税）；除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：
年月日
合同订立地点：
在同时满足下列条件时，本合同即告生效：
双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用章。
（此页以下无正文）
（此页为签字页无正文）
发包人：
承包人：
（公章）（公章）
地址：
地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
邮政编码：
邮政编码：
第二部分通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
通用条款：
是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
专用条款：
是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
发包人：
指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
承包人：
指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
项目经理：
指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
设计单位：
指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
监理单位：
指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
工程师：
指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
工程造价管理部门：
指国务院有关部门、省级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
工程：
指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
合同价款：
指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
追加合同价款：
指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
费用：
指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
篇四：
综合单价包干及总价包干模板
（综合单价包干）合同价款、竣工结算、付款方式
合同价款：
根据图纸、招标文件和工程承包范围，本合同实行固定单价包干，包干
单价为元/（单位）；暂定总价为：
元（大写：
）。
本合同固定单价（含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人
工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一切风险。
包括但不限於本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、税金、保险、甲供材料保管及场内运输费、材料送检抽样检验费、建设工程交易综合服务费、质监费、规费及政策性文件规定的各项费用），不因市场风险、政策风险、自然灾害等因素进行调整。
在合同履行过程中，如根据设计要求取消或增加工程量清单中的项目，
工程量根据实际增减调整，固定单价均不作调整。
竣工结算
工程竣工验收合格后14天内，乙方应向甲方提交4份分包工程竣工结算
报告及结算资料。
工程竣工结算报告及资料经甲方确认后28天内，甲方与乙方办理完成分
包工程结算。
为方便双方核对，减少核对时间，乙方上报的结算金额，不得高出最终
审定的结算金额的3%，否则，乙方向甲方支付超出部分的造价咨询费用，咨询费用＝（乙方上报结算金额－审定结算金额×）×5％，并在最终工程结算总价款中扣除.
工程量：
以实际数量计算。
付款方式（可根据各专业具体定）
合同签定并交付履约保证金后15个工作日内预付合同总价的%。
进场后分批支付至进场货款的%（以楼栋供完为一批次）。
全部安装结束支付至暂定合同总价的%；
竣工验收合格交付后付至结算总价的%；
余款3%分二年支付：
经政府有关部门竣工验收合格1年保修期满后
支付%，竣工验收满2年支付%。
尽管有上述时间规定，乙方应在支付前向甲方提交支付申请以及所需的
相关资料和票据。
甲方只在收到所有合格的支付凭证后，才向乙方支付。
如因乙方未能及时提交所需的相关资料和票据，或提交的资料和票据不
能满足甲方的付款要求造成付款延误，甲方不承担逾期付款的责任。
（总价包干）一、合同总价及其他
合同包干价款为：
元（大写：
人民币元整）具体各项目单价详见合同附件清单报价表。
合同包干总价是以甲方发放的施工图纸、经过乙方确认的工程量双方认可的施工图、双方确定的量、价、本合同约定的其他条款为基础的包干总价。
合同总价已包括招标文件规定及项目综合开办计划说明中规定的工程范围内所有人工费、材料费、机械费、包装运输费、方案报审、证照办理费用、深化方案
设计费用、工地现场破障费用、成品保护费、检验调试费、验收费、样品费、措施费、现场水电费、养护费、采保费、甲供材料保管费、规费、管理费、保险费、维修保修费、文明施工、卫生清洁费用、安装调试费和利润、税金等费用，并综合考虑了本工程执行期间的政策、市场等风险因素。
（酌情增减）
合同包干总价包含实施过程中的量、价、供应等风险。
合同履行过程中的规费、措施费、人工费、材料费等也不因政策、市场的变动而进行相应的调整。
合同价款是由承包人按照招标文件、图纸承包范围、本合同条款、现场条件、施工组织设计等。
除本合同中另有约定的情况以外，经双方协商确认的投标报价的单价不得调整，并且适用于此后工程的变更。
如上述方式不能确定价格，按条的原则执行。
承包人在签订本合同前对本工程的全部招标图纸、行业标准、技术说明、招标文件、合同条件、本工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究，甲乙双方协商确认的投标报价已按招标文件和合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、承包人临建、材料、机械、包装运输、施工技术、管理、利润、税金、合同风险、材料费（人工费、机械费）价格上涨、各专业之间的协调引起的工期延误等各项因素并计算了全部费用，保证投标价准确无误，如有错漏，概由承包人负责。
合同签订后，乙方须按招标图纸及有关要求的全部内容进行并完成施工，量差及漏项责任由乙方负责（增加工程、工程变更及现场签证除外）。
按国家及地方政府规定由承包人缴纳的各种税收及其他费用已包含在本工程造价内。
所有关于与其他承包人的配合协调费用已包含在本工程造价内。
工程正常施工用水用电和生活用水用电费用已包含在本工程造价内，承包人按实际度数支付费用。
可调整部分工程：
可调整部分工程范围：
经过甲方确认的增加工程、减少工程、工程变更（设计变更及技术核定）及现场签证，详见增加工程、工程变更及现场签证部分。
所有可调整部分均以甲方确认的增加工程通知单、减少工程通知单、工程变更通知单及现场签证单进行确认，其它任何形式的记录均不作为调整依据。
所有增加工程通知单、减少工程通知单、工程变更单及现场签证单必须按照甲方规定程序进行办理，否则视为无效。
可调整部分工程价款（设计变更、增减项目）费用计算及结算方式
合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价
款。
合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格调整综合单
价后变更合同价款。
合同单价没有类似的新增项目单价执行XX《四川省建设工程工程
量清单计价定额》及其相关配套文件；规费按下限计取、人工费按最新文件执行、措施费
（一）的费率按最新基本费计取、不再计取夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费。
材料按合同中的材料单价执行，合同中没有的材料价格按同期成都
市建委主办的《工程造价信息》执行，《工程造价信息》中没有的材料价格按乙方报价甲方核定执行。
合同总价中的规费、措施费包干使用，签证部分不计取规费、措施
费；如甲方另行委托乙方施工工程按投标报价费率计取。
现场用工签证仅按人工费单价计算费用，不再计取其他任何费用，
签证用工的人工费单价执行定额工日价
合同价款的定义
合同总价=中标价；
工程结算总价=合同总价±签证费用。
2.履约保证金：
乙方应在收到中标通知书后三日内，按招标文件中约定向甲方
提供合同总价的10%的履约保证金。
若使用银行履约保函的，银行保函的期限自签发之日起，至竣工之时有效。
二、增加工程、工程变更及现场签证
增加工程是指甲方书面指令乙方承担的本合同约定的承包范围以外的工程。
甲方将以增加委托通知的形式通知乙方。
工程变更包括设计变更和技术核定。
设计变更是指甲方通过设计单位或设计单位直接提出的设计变更；技术核定是指由乙方书面提出并经甲方、设计和监理共同书面确认的变更。
工程变更甲方以工程变更通知单的形式通知乙方。
现场签证是指专业责任工程师根据现场具体情况签发的零星用工、零星用机械台班。
现场签证以现场签证单的形式进行确认。
只有经甲方项目经理签署确认的增加工程通知单、减少工程通知单、工程变更通知单及现场签证单才是唯一有效的调整工程造价的依据。
乙方不得拒绝甲方提出的任何增加工程或工程变更，否则甲方有权委托第三方完成该项增加工程或工程变更，且按实际发生费用的两倍从乙方的工程款中扣除，乙方不得有异议。
甲方对原设计进行变更，须在乙方施工前五天通知乙方，向乙方发出书面工程变更通知单，乙方按通知单进行施工。
三、工程款支付方式（根据相关分包项目具体考虑）
1．2
……
合同签订后，乙方应以书面方式向甲方告知其开户银行、帐户名称、帐号。
开户银行、帐户名称、帐号如有变更，乙方应在合同规定的相关付款期限前以书
面方式通知甲方。
如未按时通知或通知有误而影响付款的，则付款期限顺延，造成的损失由乙方自行承担。
尽管有上述时间规定，乙方应在支付前向甲方提交支付申请以及所需的相关资料和票据。
甲方只在收到所有合格的支付凭证后，才向乙方支付。
如因乙方未能及时提交所需的相关资料和票据，或提交的资料和票据不能满足甲方的付款要求造成付款延误，甲方不承担逾期付款的责任。
质保金应体现承包人在设备运行两年中对发包人的维修服务质量，承包人应服从发包人所提出的维修保修的管理条款，以确保维修及时性和小业主的满意率，故发包人与承包人结清质保金时，应有发包人物业公司对承包人维修保修的意见签署。
乙方应保证甲方支付的工程款专款专用。
如发现乙方将
升级会员 