钢板桩施工合同.docx
《钢板桩施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢板桩施工合同.docx（23页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
钢板桩施工合同
钢板桩施工合同
篇一：
钢板桩工程施工合同
发包人（甲方）：
大连万地恒市政建设有限公司合同编号：
承包人（乙方）：
合同签订地点：
大连万地恒市政建设
有限公司办公室
为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程承包事项协商一致，订立本合同，双方约定共同遵守。
一、工程概况
工程名称：
后石区域市政基础设施配套工程—世茂大道及玉兰街道路工程-电力隧道工程地点：
大连后石
工程内容：
电力隧道的钢板桩施工（含打桩机、钢板桩进出场费用，钢板桩打、拔），沟槽内支持（含钢管、工字钢、内支撑），沟槽排水、土方工程（挖土方、淤泥和外排）。
钢板桩设置为封闭长方形，维护净宽度不小于米，每一封闭长度不小于100米，打桩深度满足甲方施工需求为标准。
合同签订后，乙方对施工现场情况和施工内容视为了解，乙方不得以任何理由增加额外费用。
二、工程工期
本工程开工日期暂定为：
20XX年月日，具体开工日期以甲方指令为准；竣工日期为：
20XX年月日。
因以下原因，工期可顺延（但必须办理书面确认）：
1、人力不可抗拒的自然因素（台风、水灾、地震、瘟疫、暴乱）的影响；
2、甲方不能按时提供开工条件；
3、因现场业主代表、监理非正常原因，致使工期延误或验收不能通过，施工不能正常进行。
乙方必须按照甲方的施工进度计划组织足够的人员进场施工，并接受业主代表及其委派的监理对进度的检查督促。
工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，报甲方批准后执行。
由于乙方原因引起的工期延误，即使甲方代表批准同意进度计划调整，但总工期不能顺延。
乙方必须熟悉并掌握甲方提供的工程量清单、图纸、招投标文件、设计变更、地勘报告
等，充分了解施工现场情况，乙方根据上述资料考虑施工中各种风险自行组织施工。
乙方不对现场进行考察确认，风险自负。
钢板桩施工原始记录按规范要求填写，同时每天报送甲方。
三、承包范围
世茂大道电力隧道的施工设计图纸、工程量清单、设计变更及补充、图纸会审所包括的工作内容。
四、承包方式
承包方式属于大包方式，即包工、包料、施工用电乙方自己负责。
五、工程质量及检验验收
1、乙方的施工质量以现行的国家施工规范、工程质量检查评定标准、工程施工及验收规范及设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件为依据，工程质量应达到工程质量合格等级。
2、钢板桩施工严格按照乙方上报甲方并经甲方审批的施工方案进行施工。
《钢板桩施工方案》、《钢板桩施工安全方案》作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。
3、工程质量不符合设计要求和双方约定的标准，甲方可要求乙方停工和返工，停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担相关费用，工期不顺延。
4、乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检，随时接受业主、监理的检查检验，并有义务为检查检验提供便利条件。
5、工程达到阶段验收条件，乙方应准备好自检资料。
验收不合格，乙方在限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方原因隐蔽验收不合格造成的业主罚款及经营费用，由乙方承担并承担甲方经济损失。
6、除以上条款外，甲乙双方在施工过程中进行分项质量控制，如在过程控制中达不到约定标准，乙方必须承担相应的罚款，罚款金额为合同总金额的20%，罚款在工程款中扣除。
六、合同价款与付款方式
1、本合同为总价合同。
合同金额（小写）：
（大写）：
2、工程量的确认：
最终结算工程量以实际发生工程量为准。
工程结束后乙方将完成且达到质量要求的工程量报送甲方核实，经甲方项目经理或经甲方授权的相关负责人确认无误后作为结算依据。
对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量不予计量。
3、支付方式：
与业主支付甲方工程款同期。
4、乙方应按时足额发放雇佣农民工工资。
如果因乙方拖欠农民工工资而导致法律后果和产生的经济纠纷由乙方自行承担。
5、乙方向甲方提供符合国家税收的正规发票。
七、安全施工
1、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
2、甲方应对乙方安全生产进行定期或不定期检查，乙方应自觉接受甲方检查，对甲方提出的整改要求，乙方必须按时完成。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
4、乙方必须对工人经常性地进行安全教育，分项工程安全交底、签字手续要齐全；并建立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理体系，做好安全班前活动工作及做好记录，对施工进行监督检查，发现隐患及时消除；全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章作业，且有权拒绝任何人要求的违章作业。
5、乙方必须对安全生产负全面责任，切实加强安全管理；如在施工过程中，发生的一却安全事故均由乙方负责。
必须向操作工人配发必要的劳动保护用品、用具，改善劳动条件。
生活用品、工作服、安全帽必须统一，由甲方统一购买发放给乙方，按乙方实际进场人数核发，费用由乙方承担，完成该工程时在进度款中予以扣除。
6、乙方特殊工种要持证上岗。
7、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方和监理，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
8、非甲方原因造成的人员伤亡及其他安全事故的，其责任和损失由乙方承担。
八、文明施工
1、乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工，按照甲方要求，配合悬挂安全、质量、CI宣传牌（幅）。
施工现场每天下班前作到材料排列、堆码规范，应将作业层垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔。
2、乙方应做到工完场清、文明施工；乙方在分项工程施工成品后，因乙方原因造成的修补、清理，由乙方负责。
3、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生，不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
4、甲方项目部制订的安全、文明施工及生活区管理等相关制度、处罚条例与本合同具有相同法律效力，乙方必须遵守。
九、环境保护
1、乙方在施工过程中产生的生活、施工垃圾应进行清理和组织外运，对生活、施工污水的处理应达标后排放，对施工中产生的扬尘、噪音等采取有效的措施解决，所需费用乙方自理。
2、乙方因管理不善或其他非甲方原因发生环境保护方面侵权行为及法律纠纷应自行承担责任，如连累甲方并给甲方造成损失的应给予甲方赔偿。
十、双方权利、责任、义务
（一）甲方权力和义务
1、负责与项目部及监理的业务接洽和联系。
2、负责向乙方提供相关的设计文件和技术交底，质量标准等资料。
3、负责工程项目之间衔接，协调现场安全检查，协调与外部有关事宜。
4、负责现场施工流程的统筹安排，负责工序施工过程中及完成后的质量检查。
5、按本合同有关条款支付工程款。
6、与乙方通过《安全目标责任书》形式向乙方进行安全生产交底，定期组织检查、提出整改措施，实施奖罚办法，明确安全事故责任。
如乙方严重违章甲方有权停止作业。
7、负责提供相关图纸。
（二）乙方权力和义务
1、负责完成本合同确定施工范围内的全部作业内容。
2、乙方负责设备、材料的进出场运输。
3、乙方承包人必须派专人进驻现场组织施工管理。
4、承担本合同范围内甲方向业主承担的义务和责任。
5、乙方应认真执行设计文件及有关标准，防止质量事故或质量缺陷发生。
如发生质量缺陷或事故，应及时报告甲方妥善处理，按甲方处理意见及时修补缺陷并承担经济责任，经济处罚为合同总额的20%。
6、合理组织人力、资金，保证施工工期，乙方须设现场管理人员1人，负责现场施工管理以及与甲方协调、沟通。
7、执行甲方、业主、监理发出的通知、指令、决定等。
8、协调好与当地群众关系，施工中保持道路畅通，环境不遭破坏。
9、乙方需保证施工人员相对稳定，不准滋事斗殴，如有发生按本工地相关规章制度予以处罚，发生一切后果由乙方承担，情节严重的移交司法机关处理。
10、乙方的财务、税务、劳务等一切责任和纠纷由乙方自己承担。
11、施工中发生的交通及安全生产事故，其一切责任由乙方承担并承担一切经济损失。
12、乙方自行解决工人伙食。
十一、甲乙双方违约责任
1、合同双方必须全面履行合同规定的权利和义务，如果出现违约情况，合同未违约方有权要求解除合同，有权要求违约方赔偿违约金，违约金为合同金额的20%，并保留追究合同违约方的其它违约责任的权利。
2、合同签订，乙方进场后要求加价，或中途因乙方原因造成劳资纠纷或工程质量、工期、安全文明施工等方面无法满足甲方和业主的要求，给甲方造成较大经济损失或恶劣的社会影响，甲方有权终止合同并勒令乙方无条件退场后，再另行协商办理双方经济往来事宜，并处乙方罚款金额为合同总价的20%，并保留追究乙方的其它违约责任的权利。
十二、其它事项
1、因设计变更发生的工程增减，乙方需无条件接纳。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
3、甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。
不愿通过协商或调解不成的，以第2种方式处理：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）建筑物所在地法院诉讼。
4、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，由各自代表签字和盖章后生效，在甲乙双方款清后自动失效。
甲方：
（盖章）乙方：
（盖章）
代表人：
（签字）代表人：
（签字）
联系电话：
联系电话：
签订日期：
年月日签订日期：
年月日
篇二：
钢板桩工程单项承包合同
钢板桩单项工程承包施工合同
发包方（以下简称甲方）：
江苏天目建设集团有限公司中天项目部
承包方（以下简称乙方）：
宜兴市太湖地基工程有限公司常州分公司
根据施工需要，甲方将中天热电厂烟气脱硫脱硝改造工程项目脱硫区域的钢板桩工程以包工包料的方式分包给乙方进行施工。
为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，进度的控制及工程顺利进行。
经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行
一、工程名称：
中天热电厂烟气脱硫脱硝改造工程项目
二、工程地点：
中天热电厂脱硫系统区域
第一条、工程内容和范围
项目内容：
（事故浆液池、工艺楼）施工图纸中所有的钢板桩、钢筋加工
制作、灌浆、压桩、拔桩等一切安装项目，包括钢板桩进入现场的卸车及堆放整齐按甲方的要求堆放，施工过程中的一切图纸变更技术更改，已包括在承包范围内。
现场不产生计时工，工完场清。
1、本工程采用包工包料的方式承包施工（即包人工、质量、进度、安全、
工完场清、运输，成品保护等一切使用工具）。
2、按提供的图纸施工。
3、包括工人和机械进退场、劳保、安全、人身保险费用。
如因乙方施工质量达不到要求所产生返工其一切工料费由乙方负全责。
第二条、工程质量及验收标准：
乙方必须根据国家质量验收规范和评定标准及施工图纸和说明要求进行
制作，精心组织施工，达到建设、监理单位和甲方的要求。
如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
经过监理现场验收并整改完成后进行下道工序。
如果出现不符合标准，造成返工的损失由乙方自行负担且必须承担废料的费用。
乙方在施工中不听指挥、盲目蛮干，甲方有权对乙方进行处罚。
第三条、施工安全要求：
甲方对乙方承包的工程要做安全交底，签订安全合同，乙方必须认真贯彻执行甲方的要求。
及有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对施工中因违反以上规定而发生的伤亡事故，其损失由乙方自行负责，进入施工现场必须佩带安全帽和帽带，（违章每次罚款100元），高空作业必须戴好安全带，（违章每次罚款300元），严禁吸游动烟，如果不佩带进入施工现场甲方将留取照片，且产生一切后果由乙方自负，禁止酒后上岗，如酒后进入施工现场甲方安全员有权将其逐出施工现场，如果因此发生矛盾后果全部由乙方承担，上岗所发生一切安全事故由乙方承担，甲方有权根据各部门罚款加倍。
第四条、材料供应
乙方所需用的材料必须提前向甲方材料员通报，严禁不经计算、盲目进料，造成积压和数量缺少、造成损失（费用）必须乙方自行负担，材料进场的卸车、堆放，平时的整理、归堆和完工时材料的清理归堆都有乙方负责，钢板桩完成拔桩后，钢板桩材料归甲方所有。
第五条、施工机具
所有钢板桩所用的机具由乙方自行负责。
向甲方借用的机具，乙方应认真保管、爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
第六条、现场管理
甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作，乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，以及服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，乙方负责人必须常驻现场。
乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。
特殊工种必须持有上岗证、操作证。
经批准进场的工人须持有效证件。
进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。
在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
有关计划进度，材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行，乙方施工人员必须尊重业主代表，监理及甲方管理人员，团结各工种施工人员。
如发生不尊重业主、监理，甲方管理人员的过激行为，甲方有权对该施工人员进行辞退处理并罚款，发生班组之间打架行为，根据情节轻重处罚双方，双方不低于1000元的罚款，并移送公安机关。
乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并赔偿损失。
乙方在完成自身的工作外，必须积极配合其他班组，参与创建安全文明工地活动，服从项目部的领导安排。
严禁在施工现场赤膊、穿拖鞋和酒后上班。
现场清理工作应该做到自己的现场自己清理，当天的材料当天清理，若不清理就要处罚且请另外人员清理，费用加一倍，如有违反甲方有权罚款处理。
合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
第七条生活管理
乙方进场后，乙方必须遵守中天公司的规章制度，保持施工现场的文明、整洁、产生的垃圾要清理干净，如果有乙方人员在工地上大小便发现一次罚款500元。
第八条进度计划
乙方必须严格按照项目部的进度计划，合理安排人员施工，不能影响到工程进度的实施，调剂好施工人员，每周召开安全文明质量进度工作例会，解决、协调施工过程中的矛盾，平衡进度，如果乙方没有执行项目部的进度计划，造成滞后，那么就要对乙方进行每次500—1000元不等的处罚。
第九条、双方责任：
1、甲方责任：
1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、及各项规章制度的指挥、监督与管理。
2）钢板桩施工机械由乙方自备。
3）乙方应服从甲方的调配。
4）会审记录及时发送工程联系单及文字资料作为施工依据。
5）提供现场的控制标高。
6）负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术规程指导及施工安全教育及解决图纸存在的问题。
7）负责现场施工质量的验评，并对不符合质量要求进行相应处罚。
8）提供施工用电及夜间施工照明灯具。
2、乙方责任：
1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。
尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
2）严格本班组自身的安全生产教育。
每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。
必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
4）绝对服从甲方的工程进度安排。
班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。
应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。
负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
5）严格按照图纸及规范规定的尺寸下料，不造成人为的浪费。
收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准乱倒建筑垃圾。
6）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。
违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。
严格履行材物领（借）用手续，工完退回。
7）负责钢板桩焊接工作，焊接要符合规范要求。
8）钢板桩制安质量要求，应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准，绝对不能出现返工现象。
9）钢板桩工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
10）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离畅
第十条、合同价款与付款方法：
1）本合同总价为万元（大写:
拾陆万捌仟元整）.
1）机械和人员及材料进场费伍万元整
2）工程完成后一个月内，甲方向乙方支付人民币玖万元整
3）剩下余额款年底一次结清。
第十一条、违约责任
乙方分包的工程项目，不得再形分包，在施工进程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，屡教不改的，甲方有权终止合同，造成的损失，工程应予赔偿。
合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如有一方不经另一方同意单方解除合同，因影响施工计划造成的损失由单方解除合同的这一方赔偿。
乙方必须按合同规定的工期及质量，安全文明的要求施工完成。
第十二条、其它：
1由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。
2由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。
甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。
本合同一式三份，乙方执一份，甲方二份，双方代签字后生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
（本合同原件有效，复印件无效）。
甲方乙方
日期日期
联系电话联系电话
篇三：
打钢板桩协议书
协议书
甲方（全称）：
中建六局土木工程公司（以下简称甲方）
乙方（全称）：
天津晟隆工各机械维修服务中心
在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经过甲乙双方一致协商，就本项工程施工事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况：
工程名称：
天津塘沽区新河污水处理厂工程地点：
天津市塘沽区新河庄
合同价款：
280560元
施工内容：
打拔钢板桩、租桩、运桩及吊装。
工程质量：
按设计及施工方案完成，满足规范要求并经业主及监理方认可。
二、承包内容及付款方式：
1、经甲乙双方协商一致，本工程的暂定费用为：
280560元
（大写：
贰拾捌万零伍佰陆拾元整）
明细如下：
打拔钢板桩：
404根×160元/根=64640元
钢板桩租赁费：
404根×60天×8元/根.天=193920元运费及吊装费：
来回共二次，一次性包死价：
220XX元
2、结算方式：
打、拔钢板桩按实际根数乘以单价（160元/根）计算。
租赁费用按实际天数计算，本协议暂按60天估算。
租赁期限最少15天，不足15天按15天计算。
由于甲方原因造成的钢板桩弯曲，钢板桩调直费按800元/根计算。
3、付款方式：
①预付款（钢板桩押金：
300000元大写：
叁拾万元整）②施工完成后根据实际结算情况一次结清尾款，（多退少补）。
三、质量、安全、工期要求：
1、开工前进行技术交底，工程地质特点，地上地下障碍物的原有图纸资料，并做好施工现场清理准备工作；
2、钢板桩四周尺寸要以甲方给定的尺寸打桩，以保证土建项目的正常施工；
3、如在施工中因打拔钢板桩出现的桩变形由乙方负责，因土层坍塌造成的桩变形由甲方负责；
4、乙方在施工过程中必须高度注意安全，并要严格遵守施工现场的各项规章制度，保证安
全。
即：
无意外事故发生，如果在打拔钢板桩过程中发生事故由乙方负责，甲方不负责任何责任；
5、乙方在施工过程中要接受甲方及建设方有关人员的指挥、监督；
6、施工完成后，乙方必须将拔出的钢板桩及时运走；
7、在甲方场地允许的情况下，乙方打桩不超过4个工作日，拔桩不超过3个工作日，（由
于现场道路及天气影响按实计算）即：
乙方承担因乙方原因而造成的工期延误的责任和给甲方造成的损失；
四、双方的责任：
1、甲方负责工程的整体协调工作及场地平整工作；
2、乙方在开工前指派有经验的人员（1-2名）负责该工程的全权责任，并配合甲方的工作；
3、乙方严格遵守安全操作规程，保证车辆的技术状况符合施工要求；按照甲方的工期进度、
技术、质量、安全生产条例要求进行施工；
4、乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督；
5、乙方严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染。
五、其他
1、本协议未尽事宜双方友好协商解决，如出现违约，双方友好解决。
2、本协议一式六份，甲乙双方各三份。
3、本合同协议书自签定之日起生效。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
日期：
日期：
篇四：
篇一：
钢板桩工程施工合同
发包人（甲方）：
大连万地恒市政建设有限公司合同编号：
承包人（乙方）：
合同签订地点：
大连万地恒市政建设
有限公司办公室
为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程承包事项协商一致，订立本合同，双方约定共同遵守。
一、工程概况
工程名称：
后石区域市政基础设施配套工程—世茂大道及玉兰街道路工程-电力隧道工程地点：
大连后石
工程内容：
电力隧道的钢板桩施工（含打桩机、钢板桩进出场费用，钢板桩打、拔），沟槽内支持（含钢管、工字钢、内支撑），沟槽排水、土方工程（挖土方、淤泥和外排）。
钢板桩设置为封闭长方形，维护净宽度不小于米，每一封闭长度不小于100米，打桩深度满足甲方施工需求为标准。
合同签订后，乙方对施工现场情况和施工内容视为了解，乙方不得以任何
升级会员 