14桩基工程施工合同范本预制管桩.docx
《14桩基工程施工合同范本预制管桩.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《14桩基工程施工合同范本预制管桩.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
14桩基工程施工合同范本预制管桩
合同编号：
桩基工程施工合同
（预制管桩）
项目名称：
发包单位：
承包单位：
签订日期：
预制管桩施工合同
发包人：
（以下简称甲方）
承包人：
（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款:
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模：
共计施工长度m，具体如下：
设计桩型：
预应力管桩。
打桩形式：
。
二、承包范围及承包方式
1、工程范围：
机械进出场，放线，打桩，截桩，接桩，清理维护、桩完整的竣工资料等工序。
压送桩施工流水工艺（根据甲方移交的控制点定桩位，焊接压送桩全过程，验收配合工作）。
2、承包方式：
包工包料
三、工期要求
1、施工工期：
年月日至年月日,总工期日历天。
以开始施工时监理签发的打桩开工报告为准。
乙方在年月日前桩机进场，并相继进行试桩施工。
2、乙方必须在项目开工前7日向甲方提供该建设项目的施工组织方案、各分项工程的进度计划表，并须经甲方认可。
因乙方原因延误节点工期，须无条件支付合同价0.1%/天的违约金，违约金在工程进度款中扣除。
如因甲方原因造成节点工期延误的，必须有甲方、监理书面有效签证依据才能顺延工期，否则视为乙方延期处理。
3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致持续停工8小时以上，经甲方、监理书面有效确认后工期相应顺延，否则视为乙方延期处理。
4、乙方进度滞后严重时，甲方有权解除合同，并根据合同与乙方就完成的合格工程量的90%进行结算，不做任何补偿，乙方必须在收到甲方退场指令后7天内无理由完成退场。
5、工期奖罚：
总工期推迟3天以内（含）乙方不需支付违约金；推迟3天以上乙方每天支付甲方总造价的千分之五的违约金，可直接从工程款中扣除。
四、合同价款及结算方式
（范本使用说明：
以下适用于固定综合单价）
1、合同价款
1.1合同暂定总价为元，大写元整。
（合同价格组成详见附件1）
1.2本工程采用固定综合单价合同。
打桩综合单价元/米，送桩综合单价元/米。
（范本使用说明：
不同型号或规格的桩分开填写；如主材甲供，此综合单价不含甲供材料费）
1.3固定综合单价包括完成本桩基工程所需的一切费用，包括但不限于工程直接费、材料损耗费、桩基检测费、机械进出场费、施工临时便道费、水电费、环保排污费、打桩所需的场地平整费、处理施工噪音产生的费用、场内拨运费、措施费、管理费、利润、税金等。
2、结算方式及计价依据
2.1本工程固定综合单价包干，结算不作调整。
2.2工程量计算方法：
工程量计算依据为竣工图、设计变更及甲方有效签证。
打桩、送桩的工程量计算规则按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）相应规定。
送桩长度3米以内的（含3米）不计算送桩长度，超过3米的按一半计算送桩长度。
2.3需引孔的，按甲方有效签证结算，且勘察、设计、监理、甲方关于引孔事宜达成一致意见的会议纪要必须作为签证的附件，否则不作为结算的依据。
2.4因地质原因发生的截桩根据甲方有效签证计取管桩材料费（材料价格按施工期××省××市（县）建设工程造价信息（正刊）平均价计取），其他费用不计取。
2.5甲方供应的材料为。
实际领用量与结算用量（含《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）定额损耗，不含截桩损耗）相比，超领部分按采购价上浮10%进行扣款。
（范本使用说明：
合同签订时考虑是否甲供主材，无甲供材时取消本条款，若为甲供信息价条款中主材应删除管桩）
五、付款方式
1、工程施工至合同工程量的50%（即完成工程量：
米）支付合同总价的30%；
2、工程完工且静载试验合格后7天内付支付合同总价的50%；
3、资料齐全并结算完成后支付至结算总价的90%；
4、结算总价的10%为质量保证金，在主体结构封顶后支付（无息）。
5、工程款支付必须经监理、甲方签字生效，每次付款前乙方提供甲方要求的增值税（约定税率）专用发票。
质量保证金的全额发票，于工程款支付至结算总额的90%时一并提供。
六、施工要求
1、质量验收标准
1.1质量要求：
施工质量要求达到合格。
符合10G409《预应力混凝土管桩》国家标准图集、GB13476-2009《先张法预应力混凝土管桩》国家标准、2010浙G22图集《先张法预应力混凝土管桩》（浙江省）、（03SG409）《预应力管桩图集》（江苏省）及其他的有关标准规定。
静载，动测检验合格。
（合同签订时根据地区选择相应质量验收标准）。
1.2预制管桩：
规格质量必须符合设计要求和施工规范的规定，并有出厂检验报告及产品合格证。
1.3预制桩必须提前定货加工，打桩时预制桩强度必须达到设计强度的100%。
1.4本工程桩基要求一类工程桩应达90%以上，二类桩100%，无三类桩。
管桩的一类桩未达到工程质量要求，每低一个百分点扣3000元；出现两根及以内三类桩，扣罚3%工程款，出现三根及以上三类桩，扣罚5%工程款。
由于施工质量不合格引起的加固、补桩等及工期延误等一切费用由乙方承担。
不能一次性通过验收合格，乙方同意扣罚10%工程款。
发生重大质量事故，乙方同意扣罚30%工程款。
1.5焊条（接桩用）：
型号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。
1.6打桩的标高或贯入度、桩的接头处理，必须符合设计要求和施工规范的规定，焊接接头应在自然冷却后方可继续沉桩，冷却时间不宜小于8min，严禁用水冷却或焊好后立即沉桩。
1.7如有管桩截桩时，应采取有效措施以确保截桩后管桩的质量，截桩宜采用锯桩器，严禁采用大锤横向敲击或强行扳拉截桩。
1.8桩基验收完成后，乙方在一个月内向甲方提交桩基施工资料。
2、安全要求
2.1乙方所有进场人员必须进行安全教育和安全技术交底，服从甲方安全管理，遵守甲方各项规章制度，遵守本工种操作规程。
2.2乙方人员进入现场正确佩戴安全帽，须配备专职或兼职安全员，特种作业人员上岗证书。
所有作业人员花名册上报甲方备案和办理相关证件，费用由乙方负责。
2.3乙方须配备专职电工，负责现场、安装、维修。
用电配置须按TN-S系统三级配电，三级保护实行一机一箱一闸一漏，现场严禁使用塑料护套线和网络线。
线路架设严禁浇金属架和铁丝绑扎，应采用绝缘瓷瓶，下班后切断电源。
2.4吊装区域严禁非作业人员进入。
使用绳索，卸机严禁断丝、毛刺和接头、瓦撕，捆绑牢固、均匀。
2.5电焊作业时将火花、电渣做好挡隔，严防伤人、火灾发生
2.6开工前先空载试验，确定无误后施工，施工中严禁机械带病运转，发现异常停止施工。
2.7施工中，道路平整，拉车道路搭设中，两侧应安装防护栏和踢脚杆，斜撑加固，竹片铺设四点绑扎牢固，模板铺设钉设牢固。
七、双方职责及义务
1、甲方权利义务
1.1提供有关设计变更联系单、地面标高水准高程、施工图3份、地质报告、图纸会审纪要、定位轴线。
1.2负责施工地块场地红线外的“三通一平”及清障。
1.3提供施工地块红线内满足施工负荷的电源及生活用水接点，接点到乙方临时设施及施工场地的通水通电由乙方自行承担，如工程需夜间施工，应由甲方负责，正常施工作业时间由乙方自负，若由于乙方要求加班的夜间施工许可证由乙方办理。
1.4如因拆迁、清障、场地平整不及时及非乙方原因引起的未能按时开工，或在开工后非乙方原因引起延误时间连续时间达8小时以上，工期凭有效签证顺延。
1.5甲方必须将放样的原始点妥善保存好移交给乙方，移交必须正确，做好双方确认，如果由于定位移交产生的房屋偏位则由甲方承担相关责任。
1.6甲方未能按照合同的规定履行自己义务，除工期得以顺延外，甲方还应付足已完工程的款项或承担相应拖延部分款项双倍银行利息的违约金。
2、乙方权利义务
2.1组织施工人员按工期要求进场，做好施工前准备工作。
2.2做好施工界区的用水、用电和临时设施的搭设。
2.3测量控制、放线、复核及桩位插签工作。
2.4负责桩基检测并承担相关检测费用。
2.5做好施工日记，及时填写打桩记录并及时办理签证手续，确保工程质量，按合同规定的工期完成施工任务。
2.6乙方委派驻工地代表：
负责联系解决施工中的有关事宜。
2.7施工组织设计方案报甲方确认并经监理方审批后方可施
2.8桩基工程施工完成后，由甲方负责组织桩基验收，乙方提供资料整理并提供原始资料。
2.9乙方应按设计施工图、图纸会审纪要、施工规范施工及专项施工方案，确保工程质量符合要求。
2.10乙方施工员对桩位放样及自检后，应报甲方、监理进行复核，确保桩基工程质量符合要求。
2.11乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或施工有影响的情况，如（增加周边建筑、管线）、地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。
甲方将施工现场移交给乙方后，乙方有责任和义务保护自身合法权益，应对施工场地上发生的一切负责，若发生因乙方过错而影响施工导致工期拖延及财产损失，甲方概不负责，由乙方自行承担
2.12乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方及行业安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
乙方应杜绝重大安全事故、中毒、火灾和重大治安案件及交通事故，并符合当地建设行政主管部门规定及建设单位要求。
如发生安全事故，由乙方承担全部经济与法律责任。
乙方必须杜绝工伤死亡事故，每发生一起工伤死亡事故罚款10万元，依次累加。
2.13因施工噪音、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生费用，由乙方与管理部门、有关人员联系，自行解决。
因此造成工期延长由乙方负责。
如给甲方另行造成额外的经济损失，甲方可从乙方的工程款中扣回。
2.14乙方有责任与义务对施工图进行会审，提出存在的问题及解决方案，在图纸会审后再发现施工工艺、及图纸明显不合理的设计问题，因此而产生的变更，费用由乙方自行承担。
2.15工程质量不符合规范和甲方要求的，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的全部实际损失。
甲方的损失包括但不限于修复加固费用、工期违约赔偿（罚款）损失、班组停窝工赔偿损失、租赁设备租杂费损失、管理成本增加损失，如造成甲方无法评奖被业主扣罚或无法获得奖励的，并应承担该项损失。
八、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
九、甲乙双方的廉洁自律承诺及投诉方式
为保证工程质量及进度，顺利完成合作项目，维护廉洁、高效的工作机制，特承诺如下：
1、乙方不得以任何理由向甲方单位工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，不得为甲方单位工作人员组织有可能对公正执行管理业务有影响的宴请、外出旅游和营业性娱乐活动。
一经发现，视为行贿行为，甲方对乙方进行涉及金额十倍的经济处罚。
2、乙方如发现甲方人员有明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的现象，应及时向甲方相关领导反映情况，监督电话：
以上承诺内容，双方将严格遵照执行，共同予以监督。
十、其他约定
1、甲乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或者协调解决，协商协调不成的，向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自甲、乙双方签字盖章后生效。
（以下无正文）
甲方名称：
乙方名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：
（签字）法定代表人：
（签字）
委托代理人：
（签字）委托代理人：
（签字）
联系电话：
联系电话：
地址：
地址：
邮政编码：
邮政编码：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
银行帐号：
银行帐号：
附件1
预应力管桩合同价格组成清单
（定额报价格式）
序号
定额编号
项目名称
单位
数量
单价
合价
备注
1
2-20~2-24
2-30~2-34
打（压）预制桩
m
2
2-25~2-29
2-35~2-39
压、送预制桩
m
3
2-89
灌注桩芯混凝土
m3
4
4-410
预埋铁件
t
5
4-398~4-399
桩钢筋笼
t
6
2-134~2-135
凿混凝土桩头
个
7
2006~2012
打桩机安装拆卸
台次
8
3008~3016
打桩机场外运输
台次
9
引孔
m
不计工程量，报单价
10
工程直接费、施工技术措施费合计
11
合同价（工程直接费、施工技术措施费下浮15%后合计）
合计
注：
1、上述方式计算的金额包括完成本工程所需一些费用，包括但不限于工程直接费、材料损耗费、桩基检测费、机械进出场费、施工临时便道费、环保排污费、水电费、打桩所需的场地平整费、场内拨运费、处理施工噪音产生的费用、措施费、管理费、利润、税金等。
2、预埋铁件、钢筋笼、灌注桩芯混凝土、凿桩头如不是桩基承包人工作范围，不列入合同（报）价。
3、施工时需引孔的，工程量按有效签证，单价按上表合同（报）价。
附件2
预应力桩合同价格组成清单
（综合单价报价格式）
序号
项目名称
单位
数量
单价
合价
备注
1
压（打）桩
m
2
送管桩
m
3
预埋铁件
t
4
钢筋笼
t
5
灌注桩芯混凝土
m3
6
凿混凝土桩头
个
7
引孔
m
不计工程量，报单价
合同价（合计）
注：
1、上述方式计算的金额包括完成本工程所需一些费用，包括但不限于工程直接费、材料损耗费、桩基检测费、机械进出场费、施工临时便道费、环保排污费、水电费、打桩所需的场地平整费、场内拨运费、处理施工噪音产生的费用、措施费、管理费、利润、税金等。
2、预埋铁件、钢筋笼、灌注桩芯混凝土、凿桩头如不是桩基承包人工作范围，不列入合同（报）价。
3、施工时需引孔的，工程量按有效签证，单价按上表合同（报）价。
升级会员 