内部承包合同范本（共8页）5100字.docx

内部承包合同范本（共8页）5100字.docx

《内部承包合同范本（共8页）5100字.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部承包合同范本（共8页）5100字.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

内部承包合同范本

　　内部承包合同范文1

　　甲方：

　　乙方：

　　    为深化企业改革，把竞争机制引入企业管理中，提高企业经济效益，甲方在企业内部推行市场化管理，依照我国相关法律、法规规定，结合公司实际，在平等协商基础上，本着自愿、诚信原则，就乙方承包工程事宜达成以下协议内容，共同遵守：

　　一、工程概况如下：

　　1、项目名称：

　　2、建设单位：

　　3、合同工期：

　　4、工程价款：

　　5、建筑面积：

　　6、质量标准：

　　二、承包范围及承包方式：

（一）承包范围：

乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知等资料（或技术核定单）为准。

（二）承包方式：

乙方进行工程经济总承包，自负盈亏、自担风险。

乙方在对在施工期间形成的债务，由乙方承担还款责任。

　　三、承包费用

（一）乙方按照甲方与建设单位签订的施工合同额向甲方交纳承包费用元。

承包费不包括税费，税费由乙方据实承担。

　　甲方根据每次收到的工程款额预提，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。

（二）施工工程的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。

　　四、双方责任

（一）甲方公司责任

　　1、提供与建设方签订的建设施工合同;

　　2、协助承包人办理开工前一切手续;

　　3、组织图纸会审、提供会审纪要一份;

　　4、技术、质量部门对工程项目实行全过程监督管理，组织定期不定期的质量检查验收。

发现重大质量问题，组织协调处理，特别严重的，报告有关主管部门或司法机关。

协助承包人完善施工质量保证措施。

协调承包人与建设方、质监站、监理方之间的关系，协助乙方组织竣工验交。

　　5、安全部门对工程项目安全生产、现场管理、设备管理，实行全过程监督管理。

组织定期或不定期的安全检查，发现问题及时处理。

协助承包人完善安全管理措施、制度。

　　6、财务部门对本工程资金的结算和使用，实行监督和检查，协助承包人完善财务管理制度。

（二）乙方承包人责任：

　　1、严格按甲方公司与建设方签订的建设工程施工合同要求和本承包合同。

　　2、编制施工计划和相关资料。

组织施工力量，调配施工设备进驻工地按照施工计划组织购进材料入场，做好施工准备工作。

　　3、制定工程质量、安全、财务管理制度、措施，确保工程进度。

　　4、编制施工预算和工程用料计划。

工程材料包括主材和辅材的采购、运输、入库、存放、领用必须建立规范的管理制度和书面手续，并按月盘点登记，作好记录，甲方有权随机检查。

　　5、乙方以及项目工程部全体员工（包括甲方委派的本工程的管理人员、技术人员等）的工资以及各项社会保险、人身伤害保险费用等由乙方承担全部费用，并计入工程成本费用。

　　6、组织有关人员熟悉施工图纸，施工规范要求及质量验收标准。

开工前对各工序的质量安全工作进行书面技术交底。

　　7、接受和服从公司技术、质量等部门的监督管理，按照程序规范标准施工，保证工程质量。

乙方必须保证在施工过程中严格按照国家的有关规定和规范、建设单位提供的设计图纸及相关资料、合同约定内容事项，认真组织施工，确保工程的施工进度及质量。

若有施工改动，必须经建设单位及监理单位、设计单位商议签字认可后，方可实施。

　　乙方应服从建设单位、监理方和甲方指令，认真施工，保证保质保量的及时完成施工任务。

乙方在施工过程中，不得使用不符合工程施工要求的建筑材料，不得使用不合格材料。

　　为保证工程质量，工程完工验收合格并经建设单位决算确认付款后，甲方按公司规定扣除乙方承包工程的质量保证金和承包费、税金后，一个月内向乙方支付结算尾款。

　　工程质保金的退还按甲方与建设单位签订《建设工程施工合同》约定为准。

　　8、加强安全教育，搞好岗前培训，配备专人专管安全工作，服从公司安全部门的监督管理，确保安全无事故目标完成。

建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要。

　　特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗，严格执行有关安全技术操作规程，确保安全施工。

施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行。

施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。

　　乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。

如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方承担。

给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。

　　9、遵守公司的财务管理制度，服从公司财务部门的监督管理，接受财务部门的检查指导，加强对工程资金的使用管理。

（1）所有工程价款必须进入甲方指定帐户，除扣除承包人应上交的税金、管理费、质保金外，余款由公司按照工程进度拨付承包人。

（2）工程款只能用于本工程所需，不得挪用，承包人如存在挪用工程款的行为，甲方可提前解除本合同，乙方除应当退回挪用资金外，应当承担挪用金额10%的违约金;乙方挪用资金情节严重的，甲方有权向司法机关汇报追究乙方其他法律责任。

　　（3）未经甲方书面授权，乙方不得单独在建设单位结算工程款，工程款一律入甲方帐户。

如出现乙方未经甲方许可，私自截留工程款或私自结算工程款不向甲方财务部门如实入账的，甲方有权提前解除本合同，并要求乙方将工程款及时交还公司财务部门，要求乙方承担违规结算资金额10%的违约金（构成挪用资金的，按本合同相关规定处理）。

　　10、依法纳税和交纳管理费等费用;工程结束后，核实债权债务、出具债权债务清结承诺书，报公司存档。

　　乙方组织施工过程中所发生的应付或应收款项，需根据双方签订的合同或有效书面手续，获取合法有效凭证入账。

　　11、乙方不能将工程再转包他人施工。

　　五、承包工程的竣工验收和工程款的结算

（一）工程竣工验收

　　工程具备竣工验收条件，承包人按照国家竣工验收有关规定，向建设单位提供完整的竣工资料及竣工验收报告，甲方提供便利和协助。

　　乙方向建设单位送达竣工验收资料时，应当要求建设单位提供签收手续，以便备查。

（二）工程款结算

　　乙方应当在工程竣工验收合格后28天内向建设单位提交正式、完整的竣工结算报告和结算资料;结算报告和结算资料经甲方审核盖章后，由乙方报送建设单位审核。

　　乙方向建设单位报送竣工结算资料时，应当要求建设单位提供签收手续，以便备查。

　　六、工程质量保修

　　乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的约定的质量保修期承担保修责任。

质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算。

　　七、违约责任

（一）承包期间，如遇乙方质量、安全、财务管理混乱或出现重大质量、安全责任事故，或因施工质量、工期引起建设方严重不满（因建设单位原因除外），或不服从甲方监督管理，或发现乙方擅自转包等，甲方有权解除承包合同，并要求乙方承担给甲方造成的全部损失。

（二）因乙方经济实力和组织人员力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度，甲方有权终止合同，乙方必须先退场，再办理已施工部分的工程量结算。

　　（三）乙方承包施工期间，所发生的一切债权债务均由乙方承担，乙方不得借用承包便利，损害甲方利益，如给甲方造成损失，全额予以赔偿。

　　八、其它约定

（一）乙方必须保证人工工资的正常发放。

不能造成群访群诉事件，否则，甲方有权随时解除本合同，并要求乙方承担给甲方造成的一切损失。

（二）在履行本合同过程中如发生争议，由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　（三）本合同双方、签章生效;本合同一式三份，甲方保存二份，乙方保存一份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：

乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

　　年月日年月日

　　内部承包合同范文2

　　甲方：

（简称甲方）乙方：

（简称乙方）

　　    为了加强对项目部的统一领导与管理，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，在甲方与建设方合同项下，同意签订本合同：

　　一、承包内容：

甲方与建设方所签合同的全部内容。

　　二、承包方式：

包工包料包利润上缴。

　　三、工期：

必须确保按期完成甲方与建设方所签订的合同工期。

　　四、工程质量：

达到建设方要求。

　　五、上缴利润办法：

　　1、上缴利润数额按本项目工程总造价元的%，即万元。

　　2、上缴办法：

一次性缴清。

　　六、双方职责：

（一）、甲方职责：

　　1、根据乙方要求，为乙方联系业务提供方便。

如开具介绍信，提供有关资料等，并协助乙方与建设方签订有关施工合同。

　　2、协助乙方加强工程的技术、质量及安全管理。

　　3、协助乙方做好工程预决算，指导资料归档。

　　4、协助乙方办理工程预结算，工程款到帐后，及时通知乙方，并办理资金划拨手续。

（二）、乙方职责：

　　1、乙方必须严格按照国家质量技术规程和甲方与建设方签订的施工合同组织施工，规范作业，确保工程质量一次合格，争取创优。

如因质量问题需要返工修理的一切损失由乙方承担，甲方概不负责。

　　2、乙方必须认真落实安全生产责任制和操作规程，认真组织实施安全技术措施，杜绝重大安全事故的发生。

如工程主体安全未能达标，甲方有权终止与乙方合同，重新确定项目承包人，由此所造成的一切损失，全部由乙方承担。

有关具体安全责、权、利，双方另签《安全生产责任书》（见附件一）。

　　3、乙方必须认真负责工程技术安全资料、预决算资料的收集整理。

　　4、乙方应按有关规定及时支付工人工资及材料等款项，如因拖欠工人工资、材料等及其他欠款事项，而引起纠纷或诉讼，全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。

施工过程中，有关执法部门检查对乙方的处罚由乙方全部承担。

本人郑重承诺不拖欠民工工资（见附件

　　5、乙方承包工程项目所需的一切费用（包括报建手续、意外伤害保险等费用），全部由乙方承担。

　　6、建设方拨付的工程款，必须全部转入甲方公司帐户。

甲方负责将有关拨款手续通知建设方，乙方不得以任何理由私自开立帐户。

　　乙方如私开帐户或采取其他手段逃避甲方帐户，骗取建设方拨款资金，自愿接受甲方按工程决算总造价1%的处罚，从建设方拨付的工程款中直接扣除。

对情节严重，拒不改正的，甲方有权终止与乙方合同，重新确定项目承包人（见附件三）。

　　7、及时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。

如遇特殊情况须立即报告甲方。

　　七、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

自双方签字之日起生效，工程竣工，保修期满，利润缴清后失效。

　　甲方（公章）：

乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

　　年月日年月日

　　内部承包合同范文3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规、规定，本着平等合作，相互信任，互惠互利精神，经甲、乙双方共同协商，由乙方绿化工程承包人。

在甲方和业主所签订的施工合同书基础上，就有关事宜达成以下协议：

一、甲方职责：

　　1、积极协助乙方进行本工程投标、签约等工作。

　　2、接待业主组织的考察等活动，参加工程检查验收工作及建设单位要求的承包单位应参与的工作，相关活动开支由乙方承担。

　　3、扣除按本协议有关条款约定的管理费外，对乙方工程款不拖延、截留、卡扣。

　　二、乙方职责：

　　1、维护甲方企业声誉，认真履行甲方与业主签订的工程合同，不得给甲方造成企业形象影响和经济损失。

　　2、按本协议有关条款约定，向甲方缴纳本工程管理费及质量安全保证金。

提取工程进度款时提交相同金额的材料发票及劳务发票，以供甲方做账使用。

　　3、自行负责工程款催收。

　　4、需甲方配合参与的工作，提前两日通告甲方，并承担甲方所发生的费用（包括差旅费、住宿费、生活费、劳务费）。

　　5、经乙方对外签订的合同协议，一切经济、法律责任均由乙方承担。

　　6、乙方负责现场工程范围内的安全生产和文明施工，并接受检查，承担安全生产和文明施工的所有费用，乙方如发生安全事故，负责处理善后工作，并承担事故处理所有费用。

自行承担一切工程质量和安全责任。

　　7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

保修期按照施工合同约定年限，具体日期按竣工日期起计算。

　　三、费用及支付方式：

　　1、乙方独立经营，自负盈亏，乙方上缴甲方管理费（不含税），该项目的税金由乙方负责缴纳，管理费按工程决算额同比收取2%。

　　2、支付方式：

甲方在和乙方签订合同时把管理费缴清。

　　四、违约责任：

　　1、任何一方违约，对违约方处罚违约金人民币壹拾万元整。

　　2、委员会仲裁。

　　五、其他：

　　1、如果与业主发生合同纠纷，裁定为承包方支付的一切费用由乙方承担。

　　2、合同期间若发现乙方有损害甲方形象和权益行为时，甲方可终止本协议，乙方应赔偿甲方相关损失。

　　3、未尽事宜，双方共同协商，或签订补充协议。

　　4代理人签署与加盖公章后生效。

全部养护工程合同期满，业主工程款全部到位后，双方结清相关费用时终止。

　　甲方（公章）：

乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

　　年月日年月日