施工合同合同协议表格模板实用文档.docx
《施工合同合同协议表格模板实用文档.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工合同合同协议表格模板实用文档.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
施工合同合同协议表格模板实用文档
空压站工程
施工合同
年月
第一部分合同协议书
发包人(全称):
xxx
承包人(全称):
xxx
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
xxx
工程地点:
xxx
二、工程范围、主要工程内容
1.工程名称:
xxx
2.工程编号:
xxx
3.工程地点:
xxx
4.工程范围:
本工程承包范围为1#空压站工程的地基处理、建筑、结构、电力、设备安装、通风、管道等所有工程内容。
5.工程主要内容:
具体施工内容为:
空压站工程的地基处理、建筑、结构、电力、设备安装、通风、管道等所有工程内容,具体详见委托。
三、合同工期
该工程应于x年x月x日竣工。
四、质量标准
工程质量标准:
合格。
乙方根据合同规定工程质量标准的要求组织施工,在施工过程中确保分部分项工程达到这一标准,若有没有达到的,应及时整改直至达到合同规定要求。
五、合同价款与调整
本工程合同价款暂估金额为含税人民币大写:
万元整(小写:
¥万元)。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
本合同协议书
本合同专用条款
xxx工程施工委托
本合同通用条款
标准、规范及有关技术文件
图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
上述文件互为补充,若有不明或不一致之处,以上列顺序在先者为准。
八、本协议书中有关词语含义与本合同第三部分《通用条款》中分别赋予的定义相同。
九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、附:
廉洁协议书
十二、附则
1.乙方应按国家相关规定向业主开具设备采购的增值税发票,并能满足业主抵扣增值税的相关要求;若乙方不能开具设备采购的增值税发票导致业主不能抵扣增值税,乙方应向业主提出能抵扣增值税的解决方案,否则业主将从乙方合同价款中扣减相应费用。
2.本工程结算审计按xxx的规定执行。
3.乙方对农民工工资的支付按国家及地方政府的相关规定执行。
4.乙方在进入现场施工期间,必须遵守各级政府及业主关于安全管理的各项规定并与业主签订安全协议。
5.本工程实行施工监理,监理单位由业主确定后书面通知乙方。
6.合同双方的任何一方如未得到对方书面许可,不能把合同的标的物、检查好的工程设备、材料转让或借给任何第三方,或者供作抵押权的其他担保目的。
7.未经对方许可,不得将专利技术、专有技术等涉及知识产权的相关资料转让给任何第三方。
8.本合同内容有未尽事宜,双方可根据具体情况协商解决。
9.本合同适用法律为《中华人民共和国合同法》。
10.本合同经甲乙双方签字盖章后生效,至质保期满无异议后自然失效。
11.本合同共计份,其中正本x份,甲乙双方各执x份;副本份,甲方x份,乙方份。
合同签订地点:
甲方:
(公章)乙方:
(公章)
住所:
住所:
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
经办人:
经办人:
电话:
电话:
开户银行:
开户银行:
开户地开户地:
户名:
户名:
账号:
账号:
合同签订时间:
年月日
第二部分专用条款
一、词语定义及合同文件
1.合同文件及解释顺序:
按合同协议书规定执行。
2.语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同只使用汉语。
2.2适应法律和规范
需要明确的法律、行政法规:
按通用条款规定执行。
2.3适用标准、规范:
按本工程施工图中明确规定的标准、规范及国家、行业现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
3.图纸:
3.1甲方向乙方提供的图纸日期及套数:
本合同生效后甲方及时提供给乙方本工程完整的施工图及有关技术资料一式七套。
甲方对图纸保密要求:
要求乙方对所有图纸保密。
二、双方一般权利和义务
4.监理单位委派的工程师
若需委派监理工程师,另行通知。
5.甲方代表及工地代表
甲方代表:
工地代表:
6.乙方项目经理:
姓名:
职务:
乙方项目经理及主要技术人员应当与投标文件中承诺的一致,乙方须将项目经理资格证书原件从项目开工之日起交甲方保存,待工程竣工验收后退还。
因特殊原因需要更换项目经理及主要技术负责人的应事先征得甲方书面同意,并应安排与投标文件承诺安排的人员资格和个人业绩类似的人员,否则乙方擅自变更项目经理或主要技术负责人之一按照违约处理,扣罚合同总价1%的工程款,若两者均变更加倍扣罚工程款(2%),若因更换项目经理和技术负责人影响工程实施,为保证本工程顺利推进,在协商无效的情况下,甲方有权解除合同,并有权要求乙方赔偿损失。
7.甲方工作
7.1甲方应按约定时间和要求完成的工作:
⑴施工现场达到具备施工条件的要求和完成的时间:
开工报告批准前。
⑵将施工所需水、电接至施工现场的时间、地点和供应要求:
开工前由乙方与甲方代表协商确定,并保证施工期间的需要。
⑶施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点:
甲方在乙方进场开工前开通红线外的通道和弃土专用道路,乙方应服从甲方协调管理,保障施工期间的畅通。
⑷工程地质资料的提供时间:
本工程实施所必须的工程地质资料在合同签订生效后提供给乙方使用。
⑸由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
与甲方代表协商确定。
⑹水准点与座标控制点交验要求:
现场交给乙方。
⑺会审图纸和设计交底的时间:
甲方提供图纸后2周内,由甲方组织设计交底,监理工程师组织图纸会审。
⑻协调、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木保护工作:
按通用条款执行。
7.2甲方委托乙方办理的工作:
双方协商确定。
8.乙方工作
8.1乙方应按约定时间和要求完成以下工作:
⑴提供计划、报表的名称及完成时间:
每月x日前报甲方。
⑵向甲方提供的办公和生活房屋及设施的要求:
不要求。
⑶需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
必须遵守xxx有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定,办理有关手续,乙方承担相关费用。
⑷已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
按通用条款执行。
⑸施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)和地下管线的保护要求及费用承担:
按国家有关要求执行。
⑹施工现场整洁卫生的要求:
保证施工现场清洁符合有关规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款,乙方自行承担相应费用。
⑺乙方不按合同约定完成上述工作时,造成工期延误,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。
⑻双方约定乙方应作的其他工作:
协商处理。
三、施工组织设计和工期
9.进度计划
乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:
应在图纸会审完毕后x天内提供给甲方。
监理工程师确认时间:
x天内。
10.工期延误
10.1双方约定工期延误的其他情况:
因乙方原因延误工期,乙方承担相应责任,工期不顺延,因甲方原因延误工期,根据监理工程师和甲方代表的批准顺延工期。
四、质量与验收
11.隐蔽工程和中间验收
11.1本工程应按国家现行验收规范和质量评定标准执行,并按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》约束双方行为。
11.2施工质量:
建安工程应符合国家强制性标准和《工程施工质量验收规范》的要求,单位工程施工质量等级达到100%合格。
11.3材料质量:
材料应符合国家、行业标准和设计要求的合格产品。
五、安全文明施工
12.1乙方按有关规定采取安全防护措施,确保自身人员、设备、第三方和施工现场安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
12.2发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按有关规定要求处理,甲方为抢救提供必要条件,发生的费用由事故责任方承担。
若发生重伤事故,按重伤人员15万元/每人扣罚工程款;若发生工亡事故按伤亡人员30万元/每人扣罚工程款;再次发生上述事故,则按上述原则加倍处罚。
12.3乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。
发生的费用已包含在措施费用中。
12.4乙方必须做到安全施工,文明施工,严格遵守施工规范及安全操作规程,采取有效的安全防护措施,杜绝安全事故,若因安全措施不力发生安全责任事故,由责任方负责。
安全协议由乙方与甲方按有关规定另行签订,乙方必须采取必要的文明施工措施,遵守工程所在地相关规定,若因措施不力导致的损失由乙方承担;同时甲方有权扣减安全、文明施工措施费。
12.5乙方必须按照甲方有关定置管理的文件规定,做好现场管理工作,服从甲方的监督和指导。
如违反,甲方有权按上述文件规定的标准对乙方进行处罚。
12.6工程建设各方在工程建设过程中应严格执行国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》及国家、省市的新规定和xxx等现行规定执行。
开工前乙方必须按业主关于安全管理的规定办理相关手续(业主的安全管理规定有业主提供)。
12.7若不按《建设工程安全生产管理条例》规定执行,各自承担条例规定的罚款及相应法律责任。
12.8工程承包费用中已包括了工程建设安全、文明施工措施费用。
六、合同价款与支付
13.1合同价款
本工程合同价款暂估金额为含税人民币大写(小写:
¥万元)。
13.2工程价款的支付
13.2.1支付方式:
银行转帐或银行承兑汇票
13.2.2本工程不支付工程预付款。
甲方按月向乙方支付工程进度款,进度款支付至合同总价的x%时停止付款(按照xxx执行),留总价x%的竣工图保证金,待交清竣工资料后结清。
按合同总价的x%留作质保金,在质保期满后经甲方确认后据实结清。
13.3竣工结算方式:
乙方在竣工验收合格、竣工报告批准、竣工资料及竣工图交验合格完毕后,按甲方审定的结算金额进行结算,填报项目结算单报甲方审批。
结算时必须提供甲方批准的竣工验收证书、质量评定证书及竣工资料交验合格证明。
七、材料供应
14.乙方采购材料、设备
乙方采购材料的约定:
本工程所需的所有材料均由乙方自购,自办结算,价差自负,乙方须按设计技术要求采购材料。
乙方所供材料须提供产品合格证书、质保书及产品检验报告。
甲方有权随时对乙方所供材料进行抽检。
凡因材料问题对工程造成的直接或间接影响均由乙方承担经济责任。
不合格产品不允许用到本工程上。
八、工程变更:
按协议条款规定执行。
九、竣工验收与结算
15.竣工验收:
15.1乙方应按xxx的规定整理合格的文字清晰的交工技术档案资料(含交工验收证书)一式三套交业主存档。
如果所提资料不合要求,乙方应补提合格的资料或在所留x%的工程资料保证金中抵扣整改资料款。
上述15.1款未尽事项按xxx执行。
16.竣工结算:
工程竣工验收合格后,乙方应在60天内办理完工程结算。
十、违约、索赔和争议
17.违约:
发生违约事件时双方协商解决。
17.1本合同中关于甲方违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定甲方违约应承担的责任:
乙方给以谅解,不追究甲方责任。
本合同通用条款第26.4款约定甲方违约应承担的责任:
乙方给以谅解,不追究甲方责任。
本合同通用条款第33.3款约定甲方违约应承担的责任:
乙方给以谅解,不追究甲方责任。
17.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2条约定乙方违约应承担的责任:
双方协商解决
本合同通用条款第15.1条约定乙方违约应承担的责任:
承担由此造成的直接经济损失。
18.争议
双方约定,在合同履行过程中发生争议时,应协商解决,协商解决不成,向合同履行地人民法院提起诉讼。
十一、其他
19.工程分包:
乙方应当按照合同约定履行义务,完成本合同承包范围内的施工项目,禁止乙方向他人转包或违法分包,也不得将本项目肢解后分别向他人转包、违法分包或者将主体工程和关键性工作分包给他人完成。
若有违法分包或转包行为,甲方有权终止与乙方签订的工程承包合同,收回未施工完的工程,由此造成的损失全部由乙方承担。
20.不可抗力
双方关于不可抗力的约定:
以省级及省级以上新闻部门发布的不可抗力的自然灾害等信息为准。
甲乙双方按财产人员的归属性,承担相应的经济法律责任。
21.保险:
甲乙双方各自承担自己工作人员的保险。
22.履约担保:
乙方向甲方提供履约担保,履约担保的形式可以是履约保证金或银行履约保函。
履约担保的金额为合同金额的x%。
23、合同份数
23.1 本合同正本x份具有同等效力,甲乙方各一份。
23.2 本合同副本x份。
24.补充条款
24.1质量监督和评定部门:
24.2见证取样
24.2.1监理工程师为甲方委托的见证取样人;
24.2.2见证取样项目由xxx根据相关标准确定;
24.2.3由乙方到xxx办理见证取样委托手续;
24.2.4见证取样检验结果,由xxx监督站确认。
24.3保修内容及范围:
本工程乙方的承包范围。
24.3.1保修年限:
按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。
24.3.2保修金额支付方法:
按工程结算价的5%预留保修金,保修期满后据实结清。
24.3.3保修金利息:
不计取。
25.处理地下障碍物需对周围建构筑物进行保护及对障碍物本身进行保护时,其发生的费用包含在乙方承包的措施费中。
26.工程竣工验收证书中甲方代表必须注明竣工日期,如发生工期延期(包括甲、乙双方的原因),需以书面形式说明延期原因。
27.施工期间的施工用水、用电费用由乙方装表计量,按月向甲方交纳费用,水按1.95元/吨,电按0.85元/度执行。
第三部分通用条款
本招标文件的“通用条款”,采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)的"通用条款”。
廉洁协议书
按照xxx公司对xxx项目“工程优质、投资优化、干部优秀”的总体要求,为规范工程建设项目和设备采购中的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、企业和当事人的合法权益。
根据国家有关工程建设的法律法规和xxx公司党风廉政建设责任制有关规定。
特制定本廉洁协议书。
甲方:
xxx
乙方:
xxx
一、甲乙双方的权利和义务
(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。
(2)严格履行xxx的合同文件约定,自觉按合同办事。
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设计廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6)发现对方严重违反合同义务条款的行为,有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、甲方的义务
(1)甲方严格执行按合同规定,加强对项目的监督。
不能有干预总包方正常的招标、采购、施工队伍的选择等行为,损害乙方的合法权益,影响工程建设进度。
(2)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品。
不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(3)甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意。
甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(4)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(5)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(6)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料,不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
(7)甲方工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
三、乙方义务
(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(5)乙方发现甲方工作人员有索贿受贿事实的,应立即向甲方上级领导或监督部门举报。
四、违约责任
(1)甲方及其工作人员违反本协议,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。
(2)乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。
(3)乙方及其工作人员违反本协议,由乙方进行处理,并将处理结果告知甲方;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,按照不诚信体系管理办法,记入黑名单,禁入。
五、双方约定:
本协议甲方由纪检监察部门负责监督执行,乙方视情况确定监督部门,双方对本协议执行情况进行检查。
甲乙双方商议提出在本协议规定范围内的裁定意见。
六、本协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
七、本协议作为工程建设项目合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。
八、本协议的乙方指工程建设单位,分包工程的总包方(设计、勘察、施工、设备制造安装)和建设工程受托监理单位。
甲方监督单位:
乙方监督单位: