应急抢险工程合同.docx
《应急抢险工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《应急抢险工程合同.docx（28页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
应急抢险工程合同
应急抢险工程合同
篇一：
应急抢险施工合同
尖山小学应急抢险排危施工合同书
受XX年7月27日尖山地震及XX年8月7日特大暴雨影响，尖山小学西侧靠近学生宿舍楼、厕所旁的校园围墙垮塌，垮塌体倒入下方居民院内，该垮塌体总长约58M，横宽约7M，体积约1600多M3，同时受影响的还有垮塌体上方的厕所，因承重墙体及地基垮塌变形，厕所围墙出现裂缝，随时出现化粪池内粪便泄洪冲入下方居民家院内，造成严重损失，也因围墙倾斜垮塌，对学生生命健康存在严重安全隐患。
经学校报请教育局批准，学校委托施工方紧急对垮塌体及厕所进行排除危险施工。
施工包括对厕所内粪便、倒入居民家中的垮塌体及危墙进行排危处理。
施工中所必需的器械、车辆、人力等费用均按当地平均所需费用计算，费用后期经核算后及时支付给施工方。
施工方需及时排除危险，如因施工不及时造成的不必要损失由施工方承担。
如有未尽事宜，学校与施工方及时协商解决。
甲方签字：
乙方签字：
时间：
时间：
篇二：
XX年应急维修施工合同（修改版）
合同编号：
XX-8-14
工程施工合同
发包方（代甲方）：
上海端正物业有限公司
承包方（乙方）：
中扶建设有限责任公司（上海）公司见证方（丙方）：
上海市黄浦区住房保障和房屋管理局
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况
1．1、工程名称：
上海威海路167号南立面抢险工程1．2、工程地点：
上海威海路167号
1．3、承包范围：
上海威海路167号南、西南立面雨篷1．4、承包方式：
包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工
1．5、工期：
30天（不包括雨天、特殊情况）
本工程自XX年8月15日开工，于XX年9月13日竣工。
1．6、工程质量：
合格
1．7、合同价款：
贰拾玖万肆仟捌佰贰拾贰圆整（元）。
第2条代甲方工作
2．1、开工前向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2．2、指派为代甲方驻工地代表，负责合同履行。
对
工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2．3、委托进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确。
2．4、协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条乙方工作
3．1、负责办齐乙方应办理的所有相关手续。
3．2、参加代甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3．3、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，并在每星期上午点前向代甲方、监理提交进度报表。
3．4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照代甲方现场交底要求进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3．5、文明施工。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、名树名木，施工中未经代甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，尤其特别注意要做到垃圾日产日清；施工现场应张贴施工告示，施工前应事先告知居民具体施工日期及有关情况，并处理好于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。
3．6、在施工现场建立胸卡佩带制度，严禁非施工人员进入施工场区。
3．7、代甲方为乙方提供便利条件，乙方根据现场情况接通水电并安装表具。
水电费用由施工单位承担。
3．8、工程竣工未移交代甲方之前，负责对现场设施和工程成品进行保护。
第4条关于工期的约定
4．1、因代甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4．2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4．3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第5条关于工程质量及验收的约定
5．1、本工程以施工交底、作法说明、设计变更和国家制订的现行施工及验收规范为质量评定验收标准。
5．2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，并一次验收合格。
5．3、代甲方、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
一般隐蔽工程验收乙方需提前24小时提出，中间验收需提前一周通知代甲方。
代甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，代甲方应予承认。
若代甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。
若复验合格，代甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5．4、由于代甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由代甲方承担，工期顺延。
5．5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5．6、工程竣工后，乙方应提前通知代甲方验收，在代甲方确认具备验收条件后30日内组织验收，并办理验收、移交手续。
如代甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日
期。
但代甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
5．7、本工程质量保修期为贰年第6条关于工程价款及结算的约定
6．1、双方商定本合同价款采用第3种：
1、固定价格。
2、固定价格加--％包干风险系数计算。
包干风险包括--内容。
3、可调价格：
按照现行国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
结算依据详见第11条。
6．2、本合同生效后,按照资金来源渠道管理要求，采用以下第（）种方式进行合同款项支付。
1、本合同生效后，资金由上海市黄浦区财政局集中支付的（一千万以上项目），区财政局按下表约定支付工程款:
2、本合同生效后，资金由上海市黄浦区财政局集中支付的（一千万以下项目），区财政局按下表约定支付工程款:
3、本合同生效后，资金由代甲方直接支付的，代甲方按下表约定支付工程款:
篇三：
日常维护与应急抢修工程合同协议书
日常维护与应急抢修工程施工
合同
承包人：
施工方：
业主：
签订时间：
协
议书
合同协议书
根据xx交集团运[20xx]xx号文件精神，经双方友好协商，（以下简称“业主”）为实施工程缺陷责任期内应急抢修工程，与（以下简称“承包人”）签订本合同。
一、承包范围
段高速公路全长（含匝道约km），起点在K000+000，终点在K000+000。
应急抢修工程
指对由于水毁、地震、恶劣气候、交通事故、环境污染等突发事件造成的高速公路路基、路面、桥梁的坍塌或大面积损坏，导致道路断行或丧失收费等服务功能进行的修复工作；以及对非正常状况下的路况指标突发性下降等的抢修作业。
主要包括重大水毁、塌方、桥梁伸缩缝及梁板严重损坏、影响行车安全的突发性严重车辙等。
二、承包方式
1．按上述承包范围，由业主或业主指定监理人下发修复通知单，承包人包工包料完成。
2．费用标准及计量办法
、费用标准：
甲方参照《关于印发《xxx省高速公路维修保养工程费用标准暂行规定》的通知》（【20xx】xxx号）及《xxx高速公路养护工程预算定额及预算编制办法》规定及《关于印发《xxx交通投资集团有限公司高速公路日常维护与应急抢修工程（内部）委托实施办法（试行）》的通知》（xx交集团运[20xx]xx号）文件的要求进行测算，结合所辖路段的实际情况确定具体费用；
、计量办法：
经业主委托的监理工程师验收核定，业主复核后从工程质保金中直接支付给承包人。
应急抢修工程的单价详见附件一（工程量清单）。
每季度结算一次。
三、合同期限
1．本承包合同期由20xx年月日至缺陷责任期结束。
2．遇下列情况，经业主、现场监理工程师或监理工程师代表签证后，合同承包期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。
（1）业主或业主管理机构向承包人以书面形式要求延长合同承包期的。
（２）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而需延长承包服务期的。
四、合同组成文件
下列文件应视构成本并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：
1．本合同协议书2．已标价的工程量清单；3．技术规范；
4．图纸（应急抢险工程施工图设计图文件，如果有）；5.关于高速公路养护工程的其他要求。
上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
五、合同总价
本合同为单价合同，合同总价为工程量清单中所列工程项目单价乘以实际发生工程工程量。
六、拨款和结算
应急抢修工程的单价以工程量清单中所列细目名称单价为准，清单中未有的工程项目，须由承包人申报，经监理单位认可，业主审批后确定，工程量以实际发生的数量为准且须经监理工程师验收、业主复核后及时计量支付。
七、争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，交由双方上级单位协商，协商不成，交由工程所在地仲裁委员会仲裁。
八、承包人的承诺
由于业主按本合同第九条所述给予承包人支付合同价款，承包人在此立约保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。
九、业主的承诺
作为对本合同的实施的报酬，业主在此立约：
保证按合同文件的时间和方式向承包人支付合同价款。
十、附则
其它本协议书未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和有关规定执行。
本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程完工后经交工验收合格以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任期终止证书后失效。
本协议书正本份，副本份，合同双方各执正本一份，副本三份；当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
附件一、工程量清单
业主：
法定代表人：
（签字）
或其授权的代理人：
承包人：
（公章）
法定代表人：
（签字）
或其授权的代理人：
（公章）年月
年月
日日
篇四：
应急抢险施工委托书
………中心
关于………….应急抢险施工的
委托书
….建设工程公司：
……….滑坡属于….年…强降雨非库区应急抢险项目，该滑坡位于……村2社，总长约…M，横宽约…m，平面分布面积约…万m，滑体平均厚度约…m，体积约…万m，为中型土质滑坡。
XX年3月发现变形，受“”强降雨影响，滑坡前缘发生塌陷，滑体沿临空面垮塌滑移，导致下方泄洪洞拱顶遭受破坏。
近期滑坡变形体变形加剧，已造成…..路中断，严重威胁附近居民以及过往行人、车辆的安全。
为尽快消除险情，确保人民生命财产安全，按照.县人民政府主要领导对《………紧急请示》（…文【XX】…号）的批示精神（收文办字【….】…号），特委托你单位为…..滑坡应急抢险项目施工单位，请你单位接此委托书后，一是立即成立庙宇镇朱家湾滑坡应急抢险工程巫山项目指挥部；二是于XX年4月28日前立即组织强有力的抢险施工人员、机械设备进场，严格按照应急抢险设计方案，开展应急抢险施工。
……中心
XX年4月23日23
篇五：
工程安装及抢险承包合同1
城市天然气工程安装及抢修承包合同
甲方（下称甲方）:
海特燃气有限公司乙方（下称乙方）：
甲方将城区天然气工程安装及抢修作业的承包给乙方。
现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及燃气行业施工相关规定，并经甲、乙双方平等协商，就承包的相关事宜达成如下合同，以便双方共同遵守。
一、工程名称：
城市天然气供气工程二、工程地点：
城区
三、工程内容：
城区中压主支管及庭院管工程、户内安装工程、防腐工程、减压站、门站安装工程、通气运行后的抢险作业等。
四、承包价格及内容
（一）城区及庭院管、户内安装工程：
1、工程施工承包价格
2
3
2．因工程建设需要经甲方书面通知要求管沟开挖超深超宽（安装套管除外），工程量按方计算，超深超宽的管沟是土质结算价按30元/立方；超深超宽的管沟是坚石结算价按
4
120元/立方；
3、开挖管沟时，若需排障等致使产生的杂工费用，经甲方现场签证同意后按每个杂工每日40元计算。
4．施工中对用户墙面、楼板、设备设施等造成的损坏，应恢复原样或照价赔偿；对加设穿楼层（含穿墙）套管的，应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料填实，其安装费用已在户内安装包干价格中。
5．严格控制材料损耗标准，管材控制在%以内，管件不存在损耗（缺陷管件以旧换新），若超出上述标准，按甲方的进货到库价格赔偿。
6．除锈、防腐等级达到国家规范要求、五仟伏未击穿为合格（防腐材料、场地由甲方提供）。
（二）减压站、门站安装工程：
另行协商。
（三）通气运行后的抢修作业：
1、乙方安装的管道设施在质保期（一年）内，因安装质量造成的抢修，由乙方承担相关责任及抢修费用。
2、相关约定：
①严格执行《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-XX）的有关规定；
②操作人员必须穿防静电工作服，必须使用防爆工具，设置相应安全警戒区域及标志，若因操作不当，致使损失扩大的，则应承担相应的责任及损失；
③乙方未能及时进场（接电话后十分钟内）抢险，而致损失扩大时，则应承担相应的责任及损失。
④乙方在抢险中的安全事故由乙方自行承担，同时承担给甲方带来的一切经济损失。
五、工程技术要求
（一）管沟开挖及回填
1、严格按照燃气设计图纸进行施工，不得随意改变设计图纸内容。
2、开挖前必须进行探挖，掌握施工现场地下管设施及化粪池、下水道等情况，避免损坏地下管及建（构）筑物。
3、开挖沟槽中作好排水工作，及时清除管沟内的积水，管沟底部三角状、刀刃状石块必须清除。
4、严格执行《城镇燃气设计规范GB50028—XX》和城镇燃气输配工程及验收规范。
5、管沟开挖要求：
5
篇六：
应急排危治理工程勘察设计施工合同
应急排危治理工程勘察设计施工合同
发包人：
（以下简称甲方）
承包人：
（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同
条例》等国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，
协作配合，确保应急排危彻底治理白家坡电站地质灾害，经甲方、乙
方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：
。
工程地点：
。
工程规模、特征：
本合同为应急排危彻底xxxxxxxx地质灾害的全套解决方案及实施，包括但不限于勘察、设计及施工治理等。
施工现场条件及周边环境：
乙方已完全了解本工程之工地位置、
邻近建筑物情况、土质、通路、储存空间、起卸限制、已完成工程等
足以影响履行合同的其它任何情况。
第二条质量标准：
工程质量标准：
符合国家现行规范所规定的验收标准，质量合格，确
保彻底治理白家坡电站地质灾害。
第三条合同工期：
总工期：
日历天（含勘察、设计及施工等所有内容所需时间）。
第四条合同价款及付款方式
合同价款为固定综合单价，已包括但不限于：
勘察费、设计费、材料费、人工费、机械费、安全文明施工费、包装费、运输费、装卸费、赶工费、各种措施费、水电费、利润、保险、税金、管理费、
与其它单位的施工配合费等，乙方充分考虑了所有风险及其他一切不可预见因素。
支付方式：
按经双方核准的月进度支付已完工程量的%，工程完工达到合同约定整治要求后支付到%，余款%作为质保金，质保期满后30日内内无息退款。
第五条工期延误及停工
本工程为应急抢险工程，工期不因任何原因顺延，其相关费用已全部包含在综合单价中。
第六条甲方工作
甲方根据现实地貌向乙方交付场地，提供水电接口。
确保乙方的外部施工环境，负责协调当地政府部门及周边居民关系，确保乙方能正常施工。
对乙方的工程施工质量进行监督、检查，对现场工作量进行验收和签认，以此作为工程结算的依据。
按合同约定支付合同价款。
第七条乙方工作
．乙方根据国家技术规范、标准、规程及相关要求结合工程实际情况进行全面勘察，包括但不限于以下内容：
（1）查明该滑坡所处的地质环境，包括地形地貌、地层岩性、坡体结
构、地质构造、水文地质条件、工程地质条件等;
（2）查明该滑坡空间分布范围及形态特征、厚度变化、规模大小及滑
坡带发育情况，研究滑坡的形成机制；
（3）查明滑坡范围、规模、性质及滑坡要素特征，分析滑坡发展趋势，
定性评价滑坡稳定性，计算滑坡稳定性系数；
（4）综合评价滑坡稳定性，提出治理滑坡的方案建议，确定岩土的物
理力学参数，为应急治理工程设计提供所需的勘查成果资料。
乙方根据勘察结果，按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的
设计要求，对治理滑坡提供设计方案，彻底治理滑坡等地质灾害。
乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根
据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计审查费由乙方承担。
乙方按本合同规定的内容、时间、数量向甲方交付勘察、设计报告、成果、文件，并对其质量负责。
乙方严格按设计图纸、勘察报告、合同工期进行施工，合理编制施工组织方案、技术措施和施工进度计划等，并按照国家相关技术规范及设计方案进行施工。
负责工程进度、安全文明施工、环境保护、质量控制和各种技术资料的整理工作。
遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按甲方提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。
确保一次性验收合格并达到设计要求，彻底治理地质灾害。
第八条安全文明施工
乙方应遵守安全第一、严格按国家相关施工安全规范及操作规程进行施工，做好文明施工及环境保护。
杜绝各种安全事故的发生，施工中所造成人生、财产损失均由乙方负责，甲方不负任何经济和法律责任。
由于乙方安全文明施工措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
乙方须采取一切必要的措施以减少水土的污染和流失，保护周边植被不被破坏。
严格遵守各种安全法规及安全操作规程，确保施工安全。
因乙方原因造成的安全、质量事故，由乙方承担全部法律及经济责任。
第九条工程质量
乙方须对整体工程的工程质量负全责,包括全面负责一切现场作业、施工方法和已完成工程的稳妥性及安全性，
工程质量应达到本合同中约定的所有相关质量标准，确保工程施工质量。
接受质量监督部门监督。
因乙方原因造成工程质量事故，由乙方承担全部法律和经济责任。
第十条材料设备供应
材料设备的质量标准：
在本工程中所使用的任何材料、半成品、
成品、设备，必须符合甲方对品牌、产地、规格、技术指标、技术要求、使用年限、品质及售后服务保证等要求，并符合：
设计图纸、国家、行业现行规范、验收标准的要求。
材料设备供应方式：
本工程所需所有材料、机械设备由乙方自行
负责。
乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按工程师
要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按国家及地方的规范规程及相关文件进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用
由乙方承担，包括第一次送检不合格后进行第二次加倍复检的费用。
由于乙方对进场材料设备验收不严、不报检，致使不合格的材料
设备流入施工现场或使用在工程上，由乙方负责拆除并承担重新购置材料设备、重新施工的费用，工期不予顺延。
给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。
第十一条工程验收
工程验收，应以施工图纸及说明书、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
隐蔽工程在隐蔽前叁天，由乙方通知甲方到场检查，若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方承担。
工程竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。
验收工作在工程竣工后七天内进行，并应按期验收完毕。
工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。
如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。
工程竣工后，应绘制竣工图。
工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。
工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。
第十二条质量保修
乙方应按照本施工合同中相关条款约定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
工程质量保修期限按国家相关
篇七：
预算定额在应急抢险工程竣工结算阶段的应用
预算定额在应急抢险工程竣工结算编制阶段的应用
－以万源市太平镇毛坝子村五社滑坡应急抢险工程为例
预算定额：
预算定额是用来确定建设工程产品中每一分部分项工程的每一计量单位所消耗的物化劳动数量的标准。
换言之，它是确定每一计量单位的分部分项工程内容所消耗的人工和材料数量以及所需要的机械台班数量的标准。
预算定额的主要作用大致有以下几个方面：
（1）是编制预算和结算的依据；
（2）是编制单位估价表的依据；
（3）是据以计算工程预算造价和编制建设工程概算定额及概算指标的基础；
（4）是施工单位评定劳动生产率进行经济核算的依据。
四川省是全国第一个出台《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准治理工程预算定额》标准的省份，主要是提高地质灾害防治资金使用效益，切实保障和改善民生。
万源市太平镇毛坝子村五社滑坡位于四川省达州市万源市太平镇向前广场后山。
XX年7月23日凌晨3点10分因下雨导致该滑坡失稳，致2人死亡，直接威胁群众48户112人，间接威胁群众678户2217人的生命财产安全。
受万源市人民政府及达州市国土资源局的委托，由四川蜀东地质勘察设计研究院负责应急抢险设计工作，四川煤田地质一三七总公司
（下称我单位）负责应急抢险施工工作。
工程措施主要为：
微型钢管抗滑桩支挡+连系梁+坡角格宾笼石方压脚+坡顶截（排）水沟。
由于受施工工期紧、抢险任务重、施工图设计评审环节多、招投标程序复杂等因素影响。
业主通过向上级单位请示获批，本工程采取直接委托形式给施工单位实施，项目结算价款采用四川省国土资源厅、四川省财政厅联合颁布的《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准治理工程预算定额》（试行）川财投【XX】145号文件和相关配套文件执行。
XX年9月30日，项目应急抢险工作结束。
随即进入竣工结算编制阶段。
按照合同规定，采用《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准治理工程预算定额》及其配套文件编制竣工结算书。
在编制竣工结算阶段，我单位主要工作和
升级会员 