管网改造施工合同.docx

管网改造施工合同.docx

《管网改造施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管网改造施工合同.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

管网改造施工合同

管网改造施工合同

管网改造施工合同

　　在当今不断开展的世界，合同的地位越来越不容无视，它可以保护民事法律关系。

知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是的管网改造施工合同，欢迎阅读与收藏。

　　发包方：

（以下简称甲方）

　　承包方：

（以下简称乙方）

　　根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备工程实施方案，甲方确定将以下工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（详细明细见附表）：

　　详细金额为：

子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：

本工程按包工不包主材的方式进展承包。

　　4、工程工期：

从年月日至年月日。

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：

甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：

本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进展。

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建立与改造技术原那么》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导那么》、《xx省农村电网建立与改造的根本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术标准》、《低压配电技术标准》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。

甲方配合乙方进展协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。

5%归还违约金，并累计计算。

工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停顿施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　13、工程所需主材需经甲方审定。

乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进展的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部撤除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将撤除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。

甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　16、乙方不得擅自购置主材，经发现，甲方有权：

　　①责令乙方立即停顿施工；

　　②不付乙方工程款；

　　③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、假设撤除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，假设保证金缺乏以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　20、争议解决的方式：

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附那么：

　　甲方（签章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人（签名）：

　　年月日

　　乙方（签章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人（签名）：

　　年月日

　　建立方（甲方）：

　　承建方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，经双方协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工范围和内容：

装修及附属的土建修缮、水电及网络安装工程。

　　4、施工面积：

　　5、承包方式：

包工包料

　　6、工程合同价款：

XX人民币

　　1、甲方负责保证施工场地具备开工条件，向乙方提供工程图纸和有关资料，并在施工过程中对设计变更、隐蔽工程验收等及时予以确认。

凡因甲方原因造成工期延误或返工的，由甲方自行承担责任。

　　2、乙方应遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音的管理规定，并负责办理相关手续。

如因违反规定造成的损失或罚款由乙方承担。

　　3、如有涉及工程开竣工的消防、公安等其他手续，乙方应予以协助办理。

　　4、本工程不允许转包、分包。

否那么，甲方有权终止合同，由此造成的后果全部由乙方负责。

　　5、乙方应保证施工人员工资的及时支付，如工程由于拖欠民工工资发生纠纷，由乙方承担全部责任。

　　1、乙方应严格按照国家有关的工程技术标准要求施工。

施工的工艺以及工程所用材料的品牌、等级、规格必须符合设计图纸、《中国农业银行营业网点形象建立标准》及《中国农业银行营业网点信息系统根底环境设计标准（试行）》的要求。

　　2、工程所使用的材料必须为环保材料。

　　3、工程所使用的主要材料必须为优等品。

设计未明确的主要材料，乙方必须提供材料样品以及材料的规格、价格、质量等级等情况，报甲方同意前方可使用。

工程用材的变更必须双方签证。

　　1、合同工期为日历天，开工日期为年月年月日。

　　2、如遇以下情况之一，经甲方签证认可后，工期可相应顺延：

　　1）非乙方原因连续停水、停电8个小时以上；

　　2）不可抗力；

　　3）甲方同意给予顺延的其他情况。

　　3、实际工期每延误一天，按工程结算造价的万分之五计扣乙方延期违约金；延期超过十五天，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方承担。

　　1、工程完工后施工方须提供桂林市相关权威部门出具的防雷验收合格报告、消防验收合格报告并通过桂林市环保部门的环保检测。

　　2、甲方指派为工程现场代表，负责工程现场管理和质量监视。

隐蔽工程必须经甲方现场代表验收认可前方可隐蔽和继续施工。

对容易在结算时出现争议的隐蔽工程，乙方可拍照留存，由甲乙双方签证作为竣工验收和结算的依据。

　　3、工程竣工后，由乙方提交申请竣工验收的报告及完整的竣工资料，由甲方负责组织验收并评定质量等级，其中甲方质量评分为85分及以上的，质量等级为优良，质量评分在60分及以上且缺乏85分的，质量等级为合格，质量评分在60分以下的，质量等级为不合格。

双方对工程质量有争议时，可向建立工程质量监视部门申请仲裁。

仲裁费用及因此造成的损失由败诉方承担。

　　4、如出现工程质量隐患、缺陷，或工程质量验收不合格，那么由乙方承担返工、维修、赔偿损失等违约责任；严重的，甲方有权解除合同。

由于乙方原因返工造成工期延误的，一并按本合同约定对乙方计扣延期违约金。

　　5、如工程竣工验收质量等级未到达合同约定的，甲方将向乙方扣减结算总造价的10%作为违约金；同时在工程结算审定之前，工程进度款仅支付至合同价款的70%，待工程通过竣工验收并确定结算金额后，再按合同约定支付工程款。

　　乙方应遵守相关规章制度，采取严格的平安控制措施，保证平安文明施工，并承担施工过程中的一切风险与责任。

　　1、本合同价款采用固定单价方式。

　　2、甲乙双方均不得擅自改变合同价款。

发生以下情况之一，并且通过甲方二级分行财务运营部门确认，方能对合同价款作调整：

　　1）设计变更；

　　2）工程量增减；

　　3）工程造价管理部门公布的材料价格在施工期间相对于合同订立时浮动超过15%。

　　3、工程款支付进度：

　　1）乙方人员、材料进场后并完成工程量的30%后，甲方支付合同价30%的工程款；

　　2）完成工程量50%，再支付合同价20%的工程款；

　　3）完成工程量70%，再支付合同价20%的工程款；

　　4）经竣工验收工程质量等级达优良且按照甲方要求提供了一整套竣工资料的，再支付合同价15%的工程款；

　　5）工程结算审定后七个工作日内，再支付至结算总造价的95%，其余的5%留作质量保修金。

　　4、工程款支付方式为转帐。

　　5、工程结算由农行广西区分行指定的造价咨询中介机构审核。

工程结算单价以工程报价单为准；工程报价单中未标明的工程，按甲方确认的情况并参照现行配套的造价管理文件及定额规定确定结算单价。

　　6、乙方送审工程造价超出结算审定结果10%以上的，超出部分的审核费用由乙方承担。

　　1、质量保修期：

室内外装修工程质保期为2年，水电及设备等安装工程质保期为2年，天面及卫生间防水、墙面防渗漏质保期为5年，土建工程的质保期为设计规定的合理使用年限。

工程质量保修金为结算造价的5%。

保修期从甲方签字确认的工程实际竣工之日算起。

　　2、保修期内，凡属乙方责任的工程质量保修工程，乙方应在接到甲方通知之时起24小时内派人到场响应，对于影响甲方营业网点日常业务开展的紧急抢修事故时，乙方在接到甲方通知之时起6小时内派人到场响应。

乙方人员到场后应于24小时内解决问题，如无法在24小时内解决的，承包人应及时提出整改方案并明确解决时间报甲方审查。

　　3。

保修期内，凡属乙方责任的工程质量保修工程，如乙方未及时到场响应的或未能在规定时间内及时完成维修的，甲方有权委托第三方进展维修，维修所发生的费用全部由乙方承担，且每次乙方还应按工程总价款的千分之五向甲方支付违约金。

　　4、因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，由乙方承担赔偿责任。

　　5、自工程通过竣工验收之日起满5年后，甲方在接到乙方申请后7个工作日内根据维保效劳评价情况支付保修金，维保效劳评价总分为100分，维保效劳评价缺乏60分的视为评价不合格，其质保金全部扣除不予支付；维保效劳评价60分（含）以上的.按实际得分比例支付，即支付质保金金额=扣留质保金总额×实际得分比例（该比例为维保效劳评价得分/100）。

　　1、施工过程中，因不可抗力造成工程本身的损失，由甲方承担主要材料的损失，乙方的其他损失由乙方承担。

善后清理修复费用的承担由双方另行协商。

　　2、本合同经双方签字盖章后生效。

装修方案、设计图纸、工程报价单、桂林分行营业网点装修主要材料进场验收单、桂林分行营业网点装修用材标准、桂林分行营业网点装修施工为本合同附件，具有同等法律效力。

　　3、未尽事宜由双方协商解决。

双方发生争议并且协商无法解决的，可在甲方所在地法院诉讼解决。

　　4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　甲方（盖章）：

　　代表人或授权委托人：

　　年月日

　　乙方：

　　法定代表人或授权委托人：

　　年月日

　　包发单位（简称甲方）

　　承包单位（简称乙方）

　　为了保证本工程施工平安，顺利完成工程任务，按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《平安生产工作规定》、《电力建立平安施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定，经甲、乙双方协商，签定本协议。

　　一、协议范围

　　本协议包括xxxx上下压线路及户表工程平安工作。

　　二、双方平安职责

（一）甲方职责：

　　1、施工管理中，严格贯彻“平安第一，预防为主”的平安生产方针，监促乙方在施工中提高平安施工管理水平，保障设备、职工在劳开工程中的平安。

　　2、严格审查乙方施工人员素质（含负责人、技术员、工人）及特种作业人员取证（平安合格证、操作证）情况。

　　3、严格审查乙方有满足工程需要，保证平安施工的机械、工器具及平安防护设施、平安用具。

　　4、负责检查、监视执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。

　　5、开工前对乙方负责人和工程技术人员进展全面的平安技术交底和考核。

　　6、有权监促检查乙方在执行平安工作规程和有关规定中的违章行为，制止违章作业，必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。

　　7、监视与监促乙方对现场使用民工的平安管理。

（二）乙方职责：

　　1、在施工中要严格贯彻“平安第一，预防为主”的平安生产方针，落实各种平安工作规程、规定，保障设备、职工在施工过程中的平安。

　　2、向甲方提供真实的保证平安施工的机构。

经过检查和试验合格的机械，工器具及平安防护设施用具的配备资料。

　　3、向甲方提供真实的施工人员的技术素质（包括负责人、技术人员和工人）及特种作业人员取证资料（平安合格证、操作证）。

　　4、严禁使用未成年和不适合现场平安施工要求的老、弱、病、残人员进展施工。

　　5、工程开工前必须自上而下进展平安技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及施工平安措施。

　　6、在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。

开工前应组织施工人员学习《电业平安工程规程》、《电力建立平安工作规程》等规程规定，并经考试合格前方可进展工作。

　　7、加强对临时工的现场管理工作，对所使用的民工进展平安知识教育，临时工不得从事高空和电气作业。

　　8、定期或不定期组织施工现场平安检查，及时纠正违章行为，制止违章作业，必要时应停工处置不平安因素。

　　9、乙方必须承受甲方的监视、管理和指导，对甲方提出的平安意见必须及时整改。

　　10、严格按照《电业平安工作规程》、《电力建立平安施工管理规定》组织施工。

　　三、双方在工程中如违反平安合同中任何条款，导致发生的事故，按其责任划分各自承担平安责任。

　　四、参照《电力建立平安施工管理规定》的通知中第八十条规定，甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为平安施工保证金，发生死亡事故扣除保证金的100%；发生重伤事故扣除保证金的50%。

　　甲方：

　　法定代表人（委托人）：

　　年月日

　　乙方：

　　施工负责人：

　　年月日