静压预应力管桩施工承包合同.docx
《静压预应力管桩施工承包合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《静压预应力管桩施工承包合同.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
静压预应力管桩施工承包合同
静压预应力管桩施工承包合同
篇一:
静压预应力管桩工程施工承包合同
静压预应力管桩工程施工承包合同建设单位:
哈尔滨中国标准铅笔公司以下简称业主发包单位:
黑龙江省大兴安岭地区宇林建筑工程有限责任公司
以下简称甲方
承包单位:
宿迁市建设工程(集团)有限公司以下简称乙方受甲方委托,乙方负责施工哈尔滨中国标准铅笔公司新建厂区:
1#厂房、及3#、4#厂房静压预应力管桩基础工程,根据《合同法》,为明确双方责任,本着互相协作,安全顺利地完成施工任务。
双方在平等互利的基础上,经友好协商签订以下合同条款,以资共同遵守。
一、工程地点:
哈尔滨市利民开发区电碳厂东院。
二、工程名称:
哈尔滨中国标准铅笔公司新厂区建设工程。
三、承包方式、范围及内容:
1.承包方式:
包工、包料。
2.承包范围:
按哈尔滨中国标准铅笔公司新厂区建设工程1#厂房设计图中所有Pc400a95-12,桩长约12m,(由试桩确定桩长)(约272根);3#、4#厂房设计图中所有Pc400a95-16,桩长约16m,(由试桩确定桩长)(约323根);以及可能出现的设计变更所增补的桩数。
3.承包内容:
包括桩机进退场及装卸,桩位放样、压桩、送桩、管桩焊接,桩基施工时所需的临时设施及水费、电费及工程相关的隐蔽及内业资料的收集整理,归档等。
四、桩基工程材料:
采用Pc400a95-12、Pc400a95-16管桩。
五、工程价款:
1.有效桩长:
综合单价(包括:
人工费、材料费、机械费)按人民币158.00元/米。
(有效桩长:
指设计桩顶标高至实际压桩桩低标高)
2.本合同包含工程桩的验桩(静载动载)检测费。
3.因机械原因造成断桩需变更补桩的,由乙方自行承担。
六、工程量计量方式:
桩基工程量以甲方现场确认的实际有效桩长(设计桩顶标高至实际压桩桩低标高)计量。
七、施工期及质量要求
1.工期:
20XX年11月08日,前进场一台压桩机,20XX年11月9日之前应具备桩机试打的条件并进行试压桩,正式施压第一根工程桩后20日历天完成现有图纸上所有(约595根)工程桩的施工。
如非因甲方或不可抗力因素造成的工期延误,每延误一天,乙方须支付给甲方违约金人民币贰仟元整。
2.质量:
乙方应按设计要求和国家、省、地现行规范,规程及标准进行施工,并通过相关检测达到合格标准以上。
并承担由于自身原因(除地质情况外)导致的返修费用。
由乙方造成的漏打丢桩,造成补桩的由乙方自行负责。
八、工程款支付方式
1.第一期付款:
设备进场当日,甲方付给乙方十万元人民币,
作为工程预付款,其中预付款项在第一次施工预付款中扣除。
在乙方每进场一栋管桩后,甲方支付给乙方材料款的85%;压桩施工完成(合同范围最后一根桩施压完毕)后七日内支付到已完工程量造价的80%;尾款在乙方压完所有工程桩后,静载试验检测合格、大小应变检测合格并提供检测报告,乙方提供结算清单,经甲方审核后一个月结清。
2.按转账方式支付工程款,乙方提供发票
九、双方职责
(一)甲方职责
1.甲方现场项目经理王启生同志为工地代表,负责协调工作
2.甲方提供工程施工场地的“三通一平”
3.甲方协助对对外联系,并协助组织工程验收
(二)乙方职责:
1.乙方指派同志为工地代表,全权解决工程上的一切
事宜;并自行协条与当地的关系
2.负责编制施工组织设计方案,并确定合理可行的沉桩顺序,严
格按监理审核通过的施工方案组织施工
3.乙方应对业主提供的轴线及工程进行认真复核,并应及时与甲方联系进行修正,以免延误工期
4.乙方严格遵守施工现场管理制度,安全施工条例,防火规则,组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术和施工负责人,接受甲方反监理全过程的技术,质量进度之监督。
服从甲方与总
包单位的管理协调,有问题及时整改。
5.乙方必须向施工操作人员进行设计安全及技术交低,负责拟定和执行施工安全技术和保证工程质量及季节性施工的技术措施
6.乙方必须确保施工安全并对安全事故负全部经济和法律责任。
甲方免责,且乙方不得因此影响工程进度。
7.乙方负责做好焊接接桩的隐蔽验收及其与本工程相关的所有内业资料的收集,整理归档。
并在验收后向甲方提交完成有效的内业资料。
8.乙方如未按甲方要求的工期按时完成工程任务,或在施工中出现质量问题,乙方不予及时改正,甲方有权终止合同。
所造成的损失由乙方承担。
9.当送桩超送,土方开挖无法成形时,乙方自行解决接桩问题
十、纠纷及争议
合同在履行合同时,如有发生争议,应协商解决。
若协商不成,则提请哈尔滨市道外区法院裁决解决。
十一、未尽事宜双方协商解决或签订补充协议。
十二、合同一式贰份,甲乙双方各执一份,盖章签字后生效。
发包单位:
(盖章)承包单位:
(盖章)
法人或法定代理人:
(签字)法人或法定代理人:
(签字)
20XX年11月06日
20XX年11月日
篇二:
静压桩施工承包合同
静压预制高强混凝土桩工程施工承包合同
合同编号:
20XX1213
甲方:
(以下简称甲方)
乙方:
梧州市桂华基础工程施工队(以下简称乙方)
经甲、乙双方协商,甲方同意将其承建的梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园8#厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程分包给乙方承包施工,为明确甲乙双方在施工过程中的责任和权利,特制订本合同,供双方共同遵守执行:
一、工程名称:
梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园8#厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程。
二、工程地点:
梧州市旺甫工业园区内。
三、工程内容和范围:
按甲方提供的梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园s#厂房]=程的桩基础的静压预应力混凝土管桩工程进行包工施工作业。
如超出该工程要求的工程量
或甲方要求更改,增减的工程量,均按实际工程量相应增减结算。
按设计图要求共153根桩,有效桩长初定为15-20米,单桩竖向承载特征值QUK≥2600KFi,静压桩施工终压力承载值qqK>4600Kpa.设计要求管桩采用①500xiooa型号的管桩。
四、质量标准:
按国家现行验收标准达到合格等级。
五、承包形式:
乙方采用包工包料的形式承包本桩基础工程的静力ht任务
【乙方包工包料、包施工机械殁人工、包放线放点、包成桩焊接及成4rSi。
包做资料、不包普通桩尖及设计要求的桩底封混凝土在内、不包施工用电和生活用电用水、不包税金及管理费】。
六、计算工程量方式及单价:
静力压管桩的有效工程量的确认:
1.以施工现
场的原地面标高到桩尖底的深度为计算有效桩的依据,单价按180元/米计算。
2.静
压桩机的机械进退场费为20000元/台/次.3.在施工过程中若需要桩尖时,桩尖另计,价格双方另议并以l程联系单的方式签证确认。
4.本项目工程所有税金及管理费、施工用水用电费用由甲方负责缴纳。
5.上述所有数据以甲乙双方现场施工管理员及监理人员签证的施工记录为依据。
七、工程款使用和支付办法:
1、乙方机械进场并安装调试完毕后,并进行试桩时,甲方应把机械进退场款一次性付清给乙方。
2、本工程甲方在乙方机械进场安装调试完毕并试桩后,甲方同意先预付人民
币共拾万元整给乙方作为前期购买管桩(因目前管桩市场不断升价)材料的预付款,其余部分直到乙方全部施打完成本工程桩基础时,甲方在三天内应一次性支付乙方所完成的工程总量的工程款(扣减已预付部分后)给乙方,逾期则按所欠总额的3%计付月利息给乙方,直到付清上述欠款为止。
3、本工程甲方支付给乙方的工程款请转入如下帐户:
开户行:
广西农村信用社
户名:
龙华
卡号:
6229920500129251729.
九、工程工期要求和工期奖罚:
(1)、由乙方放桩位,甲方和监理进行复核,并三方签证确认。
(2)、若甲方在不具备施工条件的情况下催促乙方机械进场,导致乙方无法
正常施工柞业,每停工一天甲方要补偿乙方机械误工费及工作人员生活费1000元整。
如果乙方进场开工以后,若甲方不按时或按合同约定支付管桩材料款款及由于甲方在其他原因(如地下管线施工、图纸更改等原因)未能按合同协议中规定提
供给乙方施工,导致停工的工期顺延。
若因不及时或按合同约定支付管桩材料款及甲方原因而造成停工超过两天以上时,第三天起甲方补助给乙方每天停机费1000元。
若甲方不积极处理的,乙方有权要求甲方即时结算付清所欠的各种款项并退场,若需乙方再进场施工,机械进场费另计。
(3)、工期从实际开工之H算起总日历数____一天,起始日期以监理人发出的开工令为准。
如遇雨天、停电和不可抗力因素影响,停工超过四小时,按日计数,工期顺延。
(4)、乙方必须在规定时间内完成本合同工作量。
十、甲乙双方责任:
(一)、甲方:
(1)办妥施工前的准备工作(包括施工场地三通一平),甲方施工前要对乙方做好技术、质量、安全交底工作,施工中指派的各职能人员包括监理到场进行监督(包括签证)。
即乙方桩机进场前,甲方应先做好“三通一乎”和施工前的准备工作,主要为:
接通水、电源(提供功率为180千瓦的电源点)、运输道路及场地平整、办理报建、临时占用道路、四周危房的拆迁、施工现场防护工作、噪音报建等手续。
同时在桩机进场施工前,甲方应准备好汩红板或粗砂给乙方用于盖桩孔用。
甲乙双方有责任对四周房屋进行桩前检查,并作出施工许可的评估,若需加固搭设顶架及完成维修等均由甲方负责。
施工期间甲乙双方密切注意地下管线和四周房屋安全,如发现险情应立即停止施工,并由甲方负责处理清楚--切工作并做好排险措施后,己方再重新开工作业。
若施工场地过软或烂,造成沉机及施王道路无法运输材料进场时,甲方应积极调运砖渣来铺垫场地及道路,以确保施工的顺利进行。
(2)、若乙方出现施工效率低,无法达到与甲方签订的进度要求、安全要求和质量要求;既不执行甲方的规章制度,又不听从指挥;在施工过程中机械数量不足;因乙方
原因造成半停工甚至停工现象超过十天以上等情况,甲方有权停止其施工。
(3)、按合同约定支付管桩材料款。
(4)、本地块属于甲方所有,在机械进场时甲方应将本施工场地内的所有电线,电缆、光缆、水管等地下埋设物标志清楚或迁移施工场地,否则在静压及引孔的施工过程中遇到电线、电缆、光缆、水管等被破坏由甲方负责。
(二)、乙方:
(1)、对包工的桩基础工程的相关工期、质量、安全等责任口
(2)、负责按规定要求组织工程施工人员包括工程管理人员,进行施工放线,并配合甲方指派的管理人员开展工作。
乙方应负责向劳动部门及工程牵涉到的相关部门办理有关手续及缴交应由乙方负责的相关费用,特别是劳务手续和保险费用,负责施工金过程的人力组织工作。
(3)、乙方应为甲方收集和整理本工程所施工的技术资料及施工的原始记录。
(4)、建立合格的财务账目,有合法的报销凭证。
(5)、严格彻实执行工程施工操作规程和施工规范,确保工程质量和安全生产,按各项施工管理条例和规范组织施工。
(6)、乙方自行解决职工的日常生活设施和负责职工的管理’乙方是本工程在建施工期间的治安负责人。
(7)、为了维护甲方的利益和社会信誉,乙方必须严格按照安全规范施工,做好安全教育和防范措施,确保安全施工。
十一、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则,共同协商解决'或采取合法方式解决。
十二、本合同一武两份,甲方双方各执一份,本合同从双方签字盖章之日起立即生
效;在本工程压桩作业工程完工验收合格交付甲方'平方向乙方支付工程款完毕后自行失效。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
签字日期:
年月日签字日期:
年月日
篇三:
静压预应力管桩工程施工承包合同
(1)
静压预应力管桩工程施工承包合同
建设单位:
(以下简称业主)
发包单位:
(以下简称甲方)
承包单位:
***桩机队(以下简称乙方)受甲方委托,乙方负责施工五缘湾营运中心同安区管桩基础工程,根据《合同法》,为明确双方责任,本着互相协作、安全顺利地完成施工任务,双方在平等互利的基础上,经友好协商,签订以下合同条款,以资共同遵守。
一、工程名称:
五缘湾
二、工程地点:
五通下边社
三、承包方式、范围及内容:
1、承包方式:
包工包料。
2、承包范围:
按五缘湾营运中心同安区设计图纸中所有(约1100根)的桩位压桩施工,以及可能出现的设计变更所增补的桩数。
3、承包内容:
包括桩机进退场及其装卸、桩位放样、压桩、管桩焊接(采用二氧化碳保护焊)、桩孔覆盖、砍桩(达到设计桩顶标高)、桩基施工时所需的临时设施及水费、电费及工程相关的隐蔽及内业资料的收集整理、归档等。
(管桩材料:
127.00元/米计)
四、桩基工程材料:
采用PHc500-aB-125管桩。
五、工程价款:
1、有效桩长:
综合单价(包括:
人工费、机械费、材料费)按人民币每米155.00元(155.00元/米)。
2、空孔部分:
单价(人工费)按人民币28.00元(28.00元/米)。
3、本合同单价不含工程桩的桩芯锚固及验桩(静载、动测)检测费用。
4、本合同单价不含桩尖(图纸设计若有桩尖,桩尖材料另行计算),若设计要求使用桩尖,每个桩尖按90.00元计算。
因地质原因或非乙方原因造成断桩需变更补桩;补桩的工程单价按合同单价。
六、工程量计算方式:
桩基工程量以甲方现场确认的实际有效桩长(即设计桩顶标高至桩尖标高并扣除钢板桩尖高度的长度)计量,空孔部分按压桩时地坪至桩顶设计标高计算。
七、施工工期及质量要求
1、工期:
20XX年1月15日前进场两台压桩机,20XX年1月16日之前应具备2台桩机试打的条件并进行试压桩,如未达到甲方要求,乙方应赔偿人民币10000元给甲方。
正式施压第一根工程桩后35日历天完成现有图纸上所有(约1140根)工程桩的施工。
如非因甲方或不可抗力因素造成的工期延误,每延误一天乙方须支付给甲方违约金人民币贰仟元整。
2、质量要求:
乙方应按设计要求和国家、省、地现行规范、规程及标准进行施工,并通过相关检测达到合格标准以上。
并承担由于自身原因(除地质情况原因外)导致的返修费用。
由于管桩材料质量问题及施工达不到有关要求,由此产生的一切经济损失由乙方负责。
八、工程款支付方式
1、第一期(即试打桩后)拨付40万的材料材料款,乙方应在第二期拨款并将一期拨款材料全数进场。
甲方应在***款项下拨的第二天,拨付乙方100
万元材料款。
当管桩材料进至60%时,甲方付至60%的材料款,当管桩材料进至100%时,甲方付至90%的材料款。
当乙方压完所有的工程桩后,甲方付给乙方50%的人工费和机械费。
如因拨款原因造成脱节,工期应予顺延。
余款在桩基验收合格后,乙方提供结算清单经甲方审核后,一个月内结清。
2、按转帐方式支付,乙方应提供材料发票。
九、双方职责:
【一】甲方职责
1、甲方指派同志为工地代表,负责施工的协调工作;
2、甲方协助提供工程施工场地的“三通一平”。
3、派员负责对乙方所完成工程量的确认、签证。
4、甲方负责审核乙方的工程量结算清单后,10天左右付清。
5、甲方协助对外联系,并协助组织工程验收。
【二】乙方职责
1、乙方指派同志为工地代表,全权解决工程上的一切事宜;并自行协调与当地的关系。
2、负责编制施工组织设计方案,并确定合理可行的沉桩顺序。
严格按监理审核通过的施工方案组织施工。
3、乙方应对业主所提供的轴线及高程进行认真复核,并应及时与甲方联系,进行修正,以免延误工期。
4、乙方应严格遵守施工现场管理制度,安全施工条例,防火规则。
组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术和施工负责人,接受甲方及监理单位全过程的技术、质量及进度之监督,服从甲方与总包单位的管理协调,有
问题及时整改。
5、乙方必须向施工操作人员进行设计、安全及技术交底,负责拟定和执行施工安全技术和保证工程质量及季节性施工的技术措施。
6、乙方必须确保施工安全并对安全事故负全部经济和法律责任。
甲方免责,且乙方不得因此影响工程进度。
7、乙方对其所采购的材料质量负责,材料运到施工现场后,乙方应及时向甲方和工程监理提供该材料的质量合格证及质量保证书等资料,做好进场物料的保管及产品保护工作。
8、乙方在甲方土方开挖后必须及时派人砍桩(达到设计桩顶标高),截桩时应采用锯桩器切割,切割时应切断钢筋,严禁直接用大锤横向敲击、强行扳拉。
严禁采用压桩机走桩砍桩,否则每次罚款人民币2000.00元。
9、乙方负责做好焊接接桩的隐蔽验收及其与本工程相关的所有内业资料的收集、整理归档。
并在验收后向甲方提交完整、有效的内业资料。
10、乙方负责提供桩基施工机械的检验、检测报告,特殊工种岗位证书及相应的操作人员证件。
11、乙方如未按业主所要求的工期按时完成工程任务;或在施工中出现质量问题,乙方不予及时改进;甲方有权随时终止合同。
所造成的损失由乙方承担。