高低压配电及外线安装工程合同Word文档格式.doc
《高低压配电及外线安装工程合同Word文档格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高低压配电及外线安装工程合同Word文档格式.doc（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
1.1工程名称：
项目期高低压配电及外线安装工程。
1.2工程地点：
市区大道号一期项目。
1.3工程范围和内容：
项目期高低压配电及外线安装工程，包括设备供货、安装、调试、检验、验收、送电、与市供电管理部门协调配合等相关的一切工作。
具体包括：
1．3．1高低压配电设备安装，指地下室高低压配电房内高低压配电安装工程，分住宅和商业两部分。
包括以下施工范围：
①含发电机自动切换市电联动控制线的安装，发电机至低压柜桥架、电缆的安装，。
②含住宅电表的领取，不含电表安装。
③变压器安装包括成套保护外罩、散热风扇、温控器。
④含地面绝缘板，不含电缆沟盖板及变配电房周边离地300mm接地镀锌扁铁。
1．3．2外线安装。
从站引一条10KV专线（YJV22-8.7/15KV-3*300）；
距离约为m。
二、工程造价
2.1项目期高低压配电安装工程工程造价：
2.1.1项目期高低压配电安装工程，按承包范围以“包干总价“的方式承包，招标图纸包干总价为￥（大写人民币）。
2.1.2以上包干总价包括完成整个项目的人工费、机械费、材料费、行政及供电部门审批手续费、管理费、检验费、试验费、接驳通电费、设备材料的卸车费、税金和验收、总包配合费、与市供电管理部门协调配合的相关工作等的各种费用，包括施工期内材料费用上涨因素造成的风险以及任何不可预见的风险。
2.1.3合同包干总价外的工程结算（如设计变更、签证等）按以下约定的计价标准计算造价（已办理签证的以办理完毕的签证为准，违反合同计价原则的签证除外）。
（1）报价书中已有适用于变更工程的项目单价或总价，按报价书中已有的价格结算；
（2）报价书中有类似于变更工程的项目单价或总价，可以参照报价书类似价格结算；
（3）报价书中没有适用或类似于变更工程的项目单价或总价，双方协商确认价格。
相关材料及人工、机械、管理、利润、税金等费用参照报价书执行。
（4）对于包干总价中原已包含但施工过程中经变更予以取消的分项工程，应按照上述计价方式在包干总价中予以相应扣减。
2.2项目期外线安装工程工程造价：
2.2.1项目期外线安装工程，按承包范围以“包干单价“的方式承包，包干单价为￥元/米；
暂按米计取，外线安装工程暂定总价￥（大写人民币），结算时以实际安装核定数量为准。
2.1.2以上包干单价包括完成整个项目的人工费、机械费、材料费、行政及供电部门审批手续费、管理费、检验费、试验费、接驳通电费、设备材料的卸车费、税金和验收、与市供电管理部门协调配合相关工作产生的费用等各种费用，包括施工期内材料费用上涨因素造成的风险以及任何不可预见的风险。
三、工程工期
3.1项目期高低压配电及外线安装工程完工及通电时间为年月日前，其中高低压配电安装工期天，外线安装工期天，具体进场时间按甲方项目部书面通知为起算日期。
3.2若非甲方的原因，造成工期延误，每延误一天，乙方需承担违约金人民币5000元，并向甲方赔偿由此造成的一切经济损失。
四、设备品牌要求
本工程按下表所列品牌供货；
其它未指定品牌的材料、元器件采用国产名优产品，档次中上，所有品牌需经甲方确认后方可投入使用。
具体以附件报价清单备注为准。
序号
设备名称
技术参数
厂家或品牌
备注
1
变压器
2
低压柜体
3
高压真空断路器
4
塑壳开关、框架低压开关
5
电缆
6
桥架
五、工程质量要求
5.1按国家及市有关规范或规定验收，工程质量达到优良。
乙方负责对项目期高低压配电及外线安装工程的验收，保证材料设备及安装工艺质量符合甲方、国家和供电部门的技术规范及主管部门的相关规定。
5.2工程移交时，乙方应同时向甲方提供产地证书、货品合格证书及相关品质证明文件。
5.3工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方有权要求乙方停工和返工，返
工费用由乙方承担，工期不予顺延。
5.4若乙方提供的货品质量不满足要求，乙方应在两天内予以更换，直至满足要求；
同时，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，甲方有权就此造成的其它损失向乙方提出索赔。
六、付款方式
6.1乙方凭甲方付款审批单、有效收款凭证及符合国家及地方税务法规要求的工程所在地的等额发票领取合同款项。
若因乙方提供的发票不符合国家及地方税务法规要求致甲方产生税收罚款或滞纳金，甲方可向乙方追索损失并按合同额每日处乙方万分之三的罚款。
甲方不接受乙方委托甲方向第三方支付的付款方式。
6.2付款进度见下表
付费次序
计费基础
额度
付费时间要求
第一次付费
高低压配电安装工程包干总价
10%
本合同签订后10日内支付，作为设备预付款
第二次付费
35%
设备到现场，经三方验收合格后10日内支付
第三次付费
工程竣工后，经供电局及甲方、监理公司验收合格，办理完移交手续后10日内支付
第四次付费
外线安装工程暂定总价
具备安装条件，进场施工前10日内支付；
视开工时间，可与高低压配电安装工程的付费同时进行
第五次付费
70%
工程竣工后，经供电局及甲方、监理公司验收合格，办理完移交手续后10日内支付；
第六次付费
（高低压配电+外线）结算总金额
15%
乙方申报结算资料供甲方审定,双方确认结算总金额后10日内支付至结算总金额的95%
第七次付费
5%
甲方留结算总金额的5%的保修金，保修金不计利息，待两年保修期满后一次性付清。
施工完毕交付使用后一切保修责任由乙方负责。
七、安装调试和验收
7．1乙方负责按照甲方提供的设计图纸要求完成高低压配电及外线安装工程的安装。
7．2高低压配电及外线安装工程安装完毕、具备调试运转条件时，由乙方代表向甲方提出申请并提交较详细的书面调试运转方案，并组织调试（做好各项准备工作和调试过程记录），甲方提供必要条件。
调试期间乙方必须派技术人员跟踪到底，发现问题及时处理，并注意对其他分包单位已完工程的保护。
调试过程中所发生的费用由乙方负责。
7.3调试完成，乙方提请甲方、监理方以及供电部门对工程进行验收。
通过验收后，配电室供电设备移交给供电所负责维护、维修和维持正常运行。
八、甲方的权利义务
8.1选派工程代表驻现场及时处理施工中发生的问题，对工程质量及进度进行监督。
8.2及时进行隐蔽工程验收。
8.3按合同约定及时支付工程款。
8.4协助乙方提供用水、用电的接驳点，水电费用乙方自理。
8.5提供报建相关文件。
九、乙方的权利义务
9.1高压环网柜安装后要配合高压外线接驳，并检查接驳质量是否满足环网柜送电要求，保证配电房高低压设备在合同要求工期内按时送电；
按规范要求、负责配电房接地线的施工；
负责防鼠板、防静电地胶的安装；
应配合所有低压配电柜上出线时的柜顶开孔及与桥架的安装；
应配合甲方检查验收甲供设备的质量。
9.2在甲方要求的时间内，为电源进线柜和电表箱领取电表，并负责办理相关手续。
9.3按设计图纸及惠州市有关规范或规定组织施工，确保工程质量和施工进度。
9.4负责如期保质交工，负责供电方案的审批通过，供电主管部门提出的审批意见及整改内容乙方应无条件执行（如甲方提供的图纸与供电局审图不符，以供电局审图意见为准），保证工程验收合格，若因乙方原因造成工期延误，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
9.5做好工程施工记录，隐蔽记录，汇集施工技术资料做交工文件移交甲方。
隐蔽前应由甲方管理人员签字后方可隐蔽。
9.6服从甲方现场和监理公司施工管理，随时接受甲方派出人员检查，并为检查提供便利条件，承担因自身原因导致返工，修改的费用。
9.7负责向土建总包单位交纳配合费。
9.8材料设备必须符合国家和当地供电部门规定的技术条件并通过供电部门的技术质量检测。
9.9负责运输安装过程中及竣工移交前的成品保护工作。
9.10负责配合施工现场其他专业成品的维护，因乙方原因造成的损失乙方自行负担。
9.11负责提供2套竣工图及竣工资料原件附目录清单给甲方。
9.12乙方应按安全施工有关规定，采取严格科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。
9.13乙方项目经理或项目技术负责人必须按时参加每周工程例会，因故不能按时参加的应提前4小时向甲方提出书面申请，并在获得甲方批准后方可缺席（或迟到），否则乙方向甲方支付违约金500元/人次。
9.14乙方在签定施工合同后3日内，将《施工组织设计书》提交甲方和本工程监理公司共同审查批准后执行。
逾期提交，乙方每日应承担1000元的违约金。
9.15乙方接到甲方或甲方委托的监理公司的开工通知（令）后，乙方必须按开工通知或开工令规定的日期进场施工，否则，经甲方和监理公司共同确认后，乙方每日应承担合同总额1%计算的违约金，超过3天没有进场施工，甲方有权单方面解约，并追究乙方的经济赔偿责任。
9.16乙方进场施工后，没有按《施工组织设计书》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度，经甲方和监理公司共同确认后，甲方有权要求乙方3日内按《施工组织设计书》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力，并追赶工程进度，否则，甲方有权另行聘请他人代理乙方完成需要赶工的工作量，并按实际费用的1.5倍从乙方合同款项中扣除，不足部分，有权向乙方追索。
9.17乙方使用的产品材料必须具有产品合格证、出厂证明、规格型号、质量符合国家和惠州市电力主管部门要求，如有违反，经甲方与监理方共同认定，乙方须承担工程总造价的10%的违约金，此条款不影响本合同其它条款独立生效。
9.19乙方进场施工时，必须向甲方和监理公司提交2份乙方盖章确认的本项目施工管理人员名单的通讯录，同时，乙方以授权委托书的形式指定人员并附随通讯联络方式到甲方和监理公司领取或送达往来文件。
十、违约责任
10.1合同签订后，除出现不可抗力的情况外，合同双方必须履行合同各项条款。
一方违约，需向守约方支付本合同总价的10%作为违约金；
造成对方其他损失的，还应赔偿损失。
10.2乙方未按合同规定日期完工，每逾期一天，须向甲方支付人民币5000元的违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失；
逾期超过10天的，甲方有权单方面解除合同。
甲方选择解除合同的，乙方除应向甲方支付合同总价10%的违约金外，还应赔偿因违约而给甲方造成的一切损失。
10.3如因乙方提供的材料设备不符合国家和当地供电部门规定的技术条件或未能通过供电部门的技术质量检测，乙方除无条件予以更换外，还需向甲方承担合同总价10%的违约金，因此造成工期延误的，甲方还可追究其工期延误的违约责任。
十一、廉洁条款
11．1乙方不得接受甲方职员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。
乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方职员赠送礼金、有价证券和贵重物品；
或给甲方职员报销其个人费用；
或邀请甲方职员外出旅游和进入营业性娱乐场所；
或为甲方职员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
11．2乙方如发现甲方职员有违反上述约定者，应向甲方举报。
甲方对举报属实和严格遵守本条款的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。
甲方发现乙方有违反本条款或者采用不正当的手段行贿甲方职员等不正当竞争行为的，甲方有权根据具体情节和造成的后果追究乙方合同总额5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
甲方有权解除合同。
十二、争议解决方式
12．1对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
12．2凡因本合同的签订、履行而发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应友好协商解决；
协商不成的，可选择以下第方式解决。
（1）向合同履行地的人民法院提起诉讼；
（2）提交仲裁委员会，依其仲裁之时的仲裁规则进行仲裁，裁决效力对双方具有最终约束力。
十三、其他条款
13.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
13.2双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。
13.3本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。
本合同附件：
附件一：
报价书
附件二：
高低压设备明细清单
附件三：
外线方案图
（以下无正文）
签署
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
开户银行：
开户银行：
银行帐号：
银行帐号：
升级会员 