供水管网维修工程合同书.doc

供水管网维修工程合同书.doc

《供水管网维修工程合同书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供水管网维修工程合同书.doc（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

供水管网维修工程合同书

甲方：

乙方：

根据<中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，双方本着自愿平等诚实信用的原则，就安装工程（以下简称“工程”）事宜，达成如下条款，共同遵照执行。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包工程内容：

1.4承包方式：

包工包料

1.5工程质量：

合格

1.6工程期限：

年月日至年月日，工期天，

如发生特殊情况，由双方协商工期顺延。

第二条工程总造价

2.1本合同总预算造价为：

2.2工程预算执行<太原市修缮安装工程预算定额》（2011）及相关费用定额，设备、材料调整执行太原市同期信息指导价。

2.3工程总价以工程竣工结算为准。

第三条付款方式

3.1乙方施工设备和工程主要材料进场后，甲方支付预算价格的30%：

3.2工程庭院管网完工，水压试验合格后，甲方付工程预算的30%；

3.4工程验收合格，据实结算。

确定结算定额后十日内，甲方再支付工程结算总价%

3.5质保期结清全部余款，即余工程结算价格的%。

3.6结算方式：

银行转帐

第四条工程质量和检查验收

4.1甲方指定现场施工代表，必须以书面通知乙方其姓名、身份、所承担的任务；

4.2乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员、必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知甲方；

4.3工程竣工后，由乙方按规定提供完整的工程竣工验收报告（竣工图、结算书等）；

4.4甲方收到竣工验收报告后5日内组织验收，并在验收后5日内给予认可或提出修改意见，乙方按要求限期做出修改，并承担自身原因造成修改的费用；否则，视作验收合格；

第五条甲方权利和责任

5.1按合同规定的时间提供施工场地和作业场地；

5.2提供施工水源、电源的连接点；

5.3委托甲方代表负责，对工程进度、工程质量、隐蔽工程进行监督检查，协调工程中间验收；

5.4组织对工程的竣工验收，并按合同规定的日期配合乙方办好结算

工作，及时支付工程款；

5.5因甲方原因设计变更导致工期的延误，延误的工期相应顺延；

5.6为乙方提供必要的施工条件。

并负责协调与居民的关系，在保障

居民必要休息时间的条件下，保证乙方工程顺利实施。

否则由此引发

的误工费用由甲方承担；

第六条乙方的权利和责任

6.1服从甲方的统一管理和指挥，严格遵守操作规程，按规范进行施

工，与各有关单位互相协调配合，共同搞好工程质量；

6.2按分工范围，做好材料采购、供应和管理工作；

6.3所采购的材料，设备必须符合国家有关标准，若因材料、设备未

达标造成工程质量问题，由乙方负责，由此造成的经济损失由乙方赔

偿；

6.4严格按照国家和省市的安全施工相关规章施工，确保工程质量，

按合同规定的时间，如期完工；

6.5遵守政府和工程物业管理机构对施工现场的一切规定，做到文明

施工，承担违反有关规定造成的损失和罚款；

6.6在乙方施工现场内，负责施工使用的照明、看守、围栏、和警卫，

确保安全施工；

6.7乙方负责处理在施工过程中由于违规操作、管理不当等自身原因

造成的财产损失和人身伤害事故，均由乙方承担全部责任及各种费

用；

6.8按甲方要求，保护建筑物主体结构和相应管线设备；

6.8室外地埋管施工配合甲方统一安排、统一调度。

由于施工所造成

的破坏处负责修复，建筑垃圾堆放到甲方指定位置，由乙方统一外运。

6.9工程具备竣工验收条件，乙方按实际施工情况提供肆套装订成册

竣工材料（施工图、结算书，竣工验收报告）

6.10乙方需按时交纳施工中所使用的水、电费用；

第七条工程质量保证期及后期维护

7.1乙方所提供的安装材料为全新的，安装质量符合合同要求；

7.2工程验收合格之日起两个采暖期为质量保修期。

7.3若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则代表甲方对乙方的工程安

装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实

验都不能发现的缺陷除外；

7.4质保期内因质量问题发生的损坏，由乙方免费提供维修。

第八条违约责任

8.1本合同签字生效后，双方应当本着诚实信用的原则严格履约，违

约方应当承担因违约给守约方造成的一切损失。

8.2由于乙方的原因导致甲方损失的，由乙方承担甲方完成该项工程

而产生的损失及相关费用；

8.3若由于甲方原因致使乙方工程不能顺利实施，而引发的延期交工，

乙方不承担责任。

由此造成的误工损失由甲方承担；

8.4乙方原因延误工期，由此所造成的损失由乙方负责，同时每延误

一天，支付金额为1000元的违约金（无法抗拒因素造成误工除外）；

8.5由于甲方未按约定付款，由此所造成的工期延误由甲方负责，同

时每延误一天，支付金额为1000元的违约金（无法抗拒因素造成误工除外）；

第九条不可抗力

9.1如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素（诸如台风、地震、战

争或双方认同的其他情况）而引起合同进度延误，在此情况下，一方

应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明；受

不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双

方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知

书，确定合同进度相应顺延；

9.2不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格

不得因不可抗力的影响而作任何调整；

第十条合同期效及份数

10.1本合同自双方签章之日起生效。

10.2合同由协议书与工程预算书组成，并具有同等法律效力

10.3在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变

更或解除合同；

10.4合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充

规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订

日期在后者为准。

10.5凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

10.5.1由于不可抗力的原因而不能履行合同；

10.5.2当甲方确信乙方已无履约能力时；

10.5.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但

双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

10.6本合同共计四份，甲方执两份，乙方执两份，具有同等法律效

为。

第十一条争议解决

11.1本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》；

11.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协

商来解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院诉讼解决；

11.3法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，

按照国家相关法律规定的执行；

第十二条其他未尽事项

双方协商解决

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托人：

委托人：

联系方式：

联系方式：

年月日

7