楼房外墙保温施工合同范本（共8页）4700字.docx

楼房外墙保温施工合同范本（共8页）4700字.docx

《楼房外墙保温施工合同范本（共8页）4700字.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《楼房外墙保温施工合同范本（共8页）4700字.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

楼房外墙保温施工合同范本

　　楼房外墙保温施工合同范文一

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。

　　一、甲方将##市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。

　　1、工程材料采用：

外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为35、非住宅为45、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。

　　2、综合单价：

外墙保温综合价54.00元/㎡、屋里保温55.00元/㎡、外墙防水涂料20.00元/㎡（均含税金和配套费）

　　3、施工面积：

外墙面积暂定XXXX年m2、屋面面积暂定XXXX年m2、外墙涂料XXXX年m2.

　　4、工程造价暂定：

XXXX年00.00元

　　二、工期：

甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为60天。

　　三、工程质量要求

　　1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。

　　2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。

　　3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。

同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。

　　4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。

　　四、工程量结算：

按实际施工的竣工面积进行结算。

　　五、付款方式:

外墙保温施工完成后付款25%,外墙底漆施工完成后付款10%,面漆施工完成后付款10%,工程完工后付款20%,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满一年后付清（无息）。

　　六、承包范围及内容：

外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。

甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。

　　七、双方责任:

　　甲方：

　　1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。

　　2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。

　　3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。

　　乙方:

　　1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;

　　2、乙方负**区内乙方所有的安全责任;

　　3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;

　　4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;

　　5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;

　　6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要##市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　7、乙方向总承包方交纳工程结算款%的总包服务费。

　　8、乙方必须负**区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿.

　　9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

　　10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。

　　11、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。

　　八、工程保修:

　　本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行免费维修。

　　九、违约责任：

　　1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。

　　2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。

　　十、争议、纠纷解决：

　　发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决.十一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.

　　甲方:

代表年月日

　　乙方:

代表年月日

　　楼房外墙保温施工合同范文二

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

龙城福第三期

　　二、地址：

江阴璜土小湖

　　三、承包内容：

外墙外保温系统

　　四、承包方式：

包工包料

　　五、工程总价及付款方式：

　　1、工程单价：

每平方米程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。

　　2、付款方式：

（1）、工程完工后年底支付，其余;

　　六、施工工期：

天（甲方具备施工条件提前5天通知乙方）。

由于气候等因素造成的停工，工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意可以适当延长;工期如有改变，甲方须提前一周通知乙方。

由于工期改变误工造成的直接误工损失，由责任方负责。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　A.施工基面满足相关规范要求。

　　B.提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　C.施工现场所需水、电。

　　八、工程管理

　　1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工，任何一方不得任意更改设计，如发现设计与实际情况不符时，经双方研究决定。

　　2、乙方施工人员进入现场时，甲方协助提供施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的储藏场地。

　　3、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合，由甲方现场代表进行协调，服从甲方的统一管理。

　　5、现场代表：

　　甲方派为工地全权代表。

　　乙方派为工地全权代表。

　　九、工程质量：

　　1、工程质量符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。

工程质量保修期一年，保质期五年，保证不开裂不变形。

　　2、乙方必须按规定对施工现场成品进行保护，费用已含在合同价款内。

　　3、工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题，由甲方负责。

　　4、本工程不得分包，如需分包必须得到甲方书面同意，否则视为违约。

　　十、安全施工：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守建设单位的各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受保安的管理。

进入现场须办理出入证。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。

　　十一、违约责任：

应由违约方承担所造成的全部损失。

　　1、违约责任：

因乙方施工质量、进度不能满足甲方要求时（注：

在书面通知后整改仍不能达到要求），甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方造成的损失。

　　2、双方约定的承包人其他违约责任：

承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准，否则承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;

　　十二、工程验收

　　1、乙方材料进场后，提供产品合格证书及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方承担，如检验不合格，因此产生的费用由乙方承担。

　　2、乙方施工完毕后，甲方应及时验收，验收未完之前，甲方不得使**区域，如甲方未经乙方许可使用，即视为验收合格。

　　3、质量保修条款：

本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量（材料、施工）问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修，否则发包人可委托第三方进行维修，其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒承包人，擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。

　　十三、争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

向合同签订地人民法院诉讼。

　　十四、合同生效与终止

　　本合同双方签字盖章后生效，结算清所有款项后终止。

　　十五、合同份数

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　十六、本合同附件：

报价，施工图纸，施工方案，材料检测报告。

　　甲方（签章）：

乙方（签章）：

　　年月日年月日

　　楼房外墙保温施工合同范文三

　　甲方;

　　乙方;

　　依照《建筑法》《合同法》及相关的法律法规经过甲乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平诚信的原则，甲方现将（工程名称）外墙保温工程发包给乙方施工。

为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下合约签订此合同。

　　一、工程概况：

　　1工程名称：

　　2工程地点：

　　3工程内容：

　　4承包方式：

　　二、工程承包范围

　　施工蓝图所包括的所有外墙外保温。

　　三、合同工期

　　1、工程从年月日开始到年月日结束，工程有效工期为天。

　　2、乙方必须按照甲方编制的施工进度合理安排施工，雨季和其他客观原因影响工期。

可有甲乙双方协商解决。

　　3、乙方应按甲方的工期要求进行施工如有乙原因致使工期拖延的甲方有权对乙方采取相应的经济处罚措施，乙方没拖

　　四、质量要求：

　　1、乙方应根据《建筑工程施工质量验收统一标准》

　　（GBXXXX年0）、《建筑装饰装修质量验收规范》（GBXXXX年0）及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。

　　2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以项目部，监理单位、和质量监督站验收合格为准。

如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工，重新施工等一切费用由乙方承担，并承担一切质量后果和经济损失。

　　3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。

外墙施工过程中必须做到工完场清。

　　4、材料进场必须提供相应的性能检测报告，产品合格证和进场验收记录。

　　5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺，在项目部和监理单位验收合格后，方可进行下到工序施工。

　　6、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥，严格按照国家施工规范施工。

　　五、工程造价：

　　外墙外保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价元\m

　　六、付款方式及结算

　　1、工程按施工蓝图进行确定。

　　2、依据施工进度及工程进度款，每次支付不得超过已完成工程的85%

　　3、工程施工完毕且验收合格，保留5%的质量保修金，半年内无质量问题的甲方应付清余款。

　　4、付款四次：

材料工人进场付生活费用，施工第一遍外墙，施工第二遍外墙，涂布网格布抹抗裂砂浆施工完成后付工程总价的95%

　　七、甲方的责任：

　　1、根据本合同向乙方支付工程进度款，因款项不到位影响工程工期的有甲方承担。

　　八乙方责任：

　　1乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应的国家施工规范及外墙施工工艺施工。

乙方根据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。

（如由于客观原因需延误工期的需和项目部和监管单位沟通协商）2乙方不得将成包的工程转包给第三方，否则由此致使工期延误一天罚款500元甲方有权终止合同。

　　3乙方进入施工现场的作业人员必须熟练外墙外保温施工工艺熟练操作，非专业人员禁止施工操作。

乙方作业人员的吃住由乙方统一安排。

　　4工程验收后，保修期内由乙方应随叫随修，否责甲方有权委托其他人员进行维修，费用从乙方维修金中扣除，乙方负责由此产生的后果。

　　5乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和操作人员的安全防护用品。

依照安全技术规定正确施工。

禁止违规操作，施工现场发生的一切安全事故由乙方全部承担。

　　6乙方应严格依照国家的安全操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。

乙方在工程完工后，即使清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。

　　九其他事项：

　　本合同如有未尽事项，甲乙双方另行协商补充协议，补充的协议同本合同一样具有法律效力。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方：

乙方：

　　日期：

年月日